廣告制作承攬合同 3篇
在人民愈發(fā)重視法律的社會中，合同起到的作用越來越大，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。你知道合同的主要內容是什么嗎？以下是小編為大家整理的廣告制作承攬合同 ，僅供參考，大家一起來看看吧。
廣告制作承攬合同 1
委托方
承攬方 廣州市番禺區(qū)嘉華廣告有限公司 簽訂日期： 年 月日 依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條 廣告承攬要求
1．1 項目： 1．2 制作地點：
1．3 顏色、規(guī)格或材料： 按委托方確定的`設計稿制作，以委托方簽字稿
為準；
1．4 起訖時間、日期：
第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費 2．1 廣告制作與安裝費
乙方按甲方要求進行加工制作。
2．2 結算方式和期限 合同簽定后，在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣；制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條 驗收方式及時間 委托方指定人員現場驗收
第四條 違約責任。
4．1 委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的 2 %，向承攬方償付違約金，超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 2 ‰，償付違約金。
4．2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未覆行部分廣告制作費的 2 %，向委托方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的 2 ‰，償付違約金。
4．3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條 糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（1、2）項規(guī)定辦理。
1、 向廣州當地經濟合同仲裁機關申請仲裁； 2、 向廣州當地人民法院起訴。
第六條 附則。
6．1 本合同附件 兩 件，名稱 廣告制作與安裝承攬合同。
6．2 本合同有效期：自 年 月日至 年月日終止。
廣告制作承攬合同 2
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規(guī)定，結合廣告產品具體情況，經雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱：
型廣告塔n座
2、工程地點：
二、工程內容：
1、依據甲乙雙方確認的_______《 》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍__漆（___色），工程做法及選材標準詳見施工圖委托加工數量為《________》型廣告塔n座
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸安裝。面板馬道基礎燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套（含鋼結構及基礎施工圖）
三、承包方式和造價：
《_______》型廣告塔n座，單價每座0000.00元（大寫：_____）合計人民幣____元，大寫：______元整；
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工。
四、工程價款支付、結算方式：
付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的__%，計人民幣____元（大寫：____元整）；鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的__%，計人民幣____元（大寫：_____元整）；之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價____元（大寫：_____元整）的___%；合計人民幣___元（大寫：___元整）n座廣告塔共計____元（大寫：_____元整）；3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元（大寫：____元整），滿一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款？
五、工程期限為n天，其中加工配件n天，運輸n天，安裝n天
六、雙方責任
�。ㄒ唬┘追截熑�
1、甲方負責廣告塔（牌）的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關的糾察時，甲方負責協(xié)調至正常施工止？協(xié)調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費，甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協(xié)調乙方負責其費用；材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天n元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協(xié)商無效情況下，乙方有權對該廣告塔（牌）進行處理或拍賣，同時此合同終止。
（二）乙方責任
1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，并確保廣告塔（牌）結構安全性廣告牌設計基本風壓為kn/㎡（抗風設計值為n級）廣告塔質保期為n年，保修期為n年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發(fā)生結構破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失（出現不可抗拒的自然災害除外）；如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔；在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責；在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的.時間內完工，每逾期一日按工程總造價的XX%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現的問題由甲？乙雙方協(xié)商解決？如遇到無法抗拒自然災害（如刮風下雨？雪等）或停電原因，工期順延。
5、工程質量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質量檢驗標準為依據？工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款；鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始（驗收日期為）；如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。
七、違約責任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件：
《___鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》
附則：
�。ㄒ唬┖贤幢M事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守？
（二）本合同一式兩份，具有同守效力，甲乙雙方各持一份。
�。ㄈ┙浖追酱_認后的設計圖紙為本合同的有效文件，如圖紙內容變更，附變更備忘錄。
（四）本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效？
甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：
（蓋章）（蓋章）
_____年_____月_____日
廣告制作承攬合同 3
委托方：_____
承攬方：廣州市番禺區(qū)嘉華廣告有限公司
簽訂日期：_____年__________月日
依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告承攬要求
1．1項目：
1．2制作地點：
1．3顏色、規(guī)格或材料：按委托方確定的設計稿制作，以委托方簽字稿為準；
1．4起訖時間、日期：
第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費
2．1廣告制作與安裝費
材料：_____
尺寸：_____
數量：_____
單價（元）：_____
總價（元）：_____
備注
乙方按甲方要求進行加工制作。
2．2結算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即_____人民幣；制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委托方指定人員現場驗收
第四條違約責任。
4．1委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的2 %，向承攬方償付違約金，超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2 ‰，償付違約金。
4．2承攬方不能完成合同規(guī)定的`工作，按未覆行部分廣告制作費的2 %，向委托方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2 ‰，償付違約金。
4．3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（1、2）項規(guī)定辦理。
1、向廣州當地經濟合同仲裁機關申請仲裁；
2、向廣州當地人民法院起訴。
第六條附則。
6．1本合同附件兩件，名稱廣告制作與安裝承攬合同。
委托方：_____
單位名稱（蓋章）：_____
地址：_____
郵政編碼：_____
法定代表人：_____
委托代表人：_____
電話：_____
開戶銀行：_____
帳號：_____
承攬方
單位名稱（蓋章）廣州市番禺區(qū)嘉華廣告有限公司
地址：_____
郵政編碼：_____
法定代表人：_____
委托代表人：_____
電話：_____
開戶銀行：_____
帳號：_____
6．2本合同有效期：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日終止。
【廣告制作承攬合同 】相關文章：
廣告制作的承攬合同02-20
廣告制作承攬合同01-31
廣告制作的承攬合同15篇02-20
廣告制作的承攬合同(15篇)02-20
廣告制作承攬合同14篇02-13
廣告制作承攬合同(14篇)02-13
廣告制作承攬合同 (3篇)02-13
廣告制作承攬合同4篇01-31
廣告牌制作承攬協(xié)議03-15