【精華】工程合同錦集7篇
現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編幫大家整理的工程合同7篇，希望對大家有所幫助。
工程合同 篇1
甲 方：云南某某建筑工程有限公司
乙 方：
簽訂日期：年 月 日
發(fā)包人（甲方）：云南某某建筑工程有限公司
承包人（乙方）： 身份證號：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上經(jīng)過充分協(xié)商，就以下施工事宜協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
第四條 質(zhì)量標準： 按照《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》一次驗收達到合格。 第五條合同價款
5.1合同暫定總價大寫肆萬柒仟陸佰壹拾元（￥47610.00元），本合同價款最終結(jié)算以雙方約定的包干單價乘以經(jīng)甲方按支付程序?qū)彾ǖ膶嶋H完成工程量計算。 5.2合同單價：
5.2.1合同單價組成：含稅的合同單價包括但不限于乙方從合同簽署到工程竣工期間的人工費、材料費、機械費、工用具、運輸費、措施費、進出場費、維護、管理人員工資、管理費、材料裝卸費、報驗檢驗費、稅費及乙方應(yīng)得的利潤，以及加班趕工費（含節(jié)假日）、勞動保險費用和安全措施費、風險等所有費用。乙方不得以任何理由要求甲方增加包干單價。 5.2.2工程合同單價按下表執(zhí)行:第六條 驗收及計量：
6.1按照《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》gb50300－20xx一次驗收達到合格。乙方在工程中的每一道工序都必須達到國家質(zhì)量檢驗標準，達到甲方、監(jiān)理要求，若出現(xiàn)質(zhì)量達不到一次性驗收合格，必須無條件返工至合格為止，并賠償給甲方造成的材料、工期延誤等相關(guān)損失。 6.2經(jīng)甲方按支付程序?qū)彾ǖ膶嶋H完成工程量計算,未實施項目不予計量。
6.3甲方委派的擔任駐工地履行本合同的項目經(jīng)理為姓名：趙曉嘯，電話：18687163949 ，乙方委派的擔任駐工地履行本合同的項目負責人為姓名：敖永軍，電話： 。 第七條 支付方式： 7.1本項目無預付款；
7.2辦理完進度款支付程序后，甲方在次月初五日內(nèi)支付上月審核金額的70%，同時扣留30%（質(zhì)保金5%，安全保證金、民工工資保證金等25%）；7.3工程完工后支付至審核金額的85%且暫停支付進度款。
7.4工程交工驗收合格，并按要求辦理完結(jié)算手續(xù)后一個月內(nèi)支付至結(jié)算價款的95%（不含質(zhì)量保證金）。 7.5質(zhì)量保證金按工程結(jié)算總價的5%計算，具體退還時間：工程交工驗收合格之日起5年后一次性退完扣出質(zhì)保期所發(fā)生費用的質(zhì)量保證金，以上均為無息退還。 7.6支付實施要求：
7.6.1每月進度款支付之前，乙方必須向甲方提供當月工人的.出勤表、工資表、發(fā)放名冊及發(fā)放金額；發(fā)放后將發(fā)放的單據(jù)經(jīng)工人確認后報送一份到項目部；如不按要求報送，甲方有權(quán)不支付進度款。 7.6.2甲方在撥付乙方進度款之前，將對進度款支付情況進行公示，甲方按合同約定付款后，乙方未付勞務(wù)工工資，由此造成的一切后果由乙方承擔。
7.6.3根據(jù)國家有關(guān)保護勞務(wù)工合法權(quán)益的規(guī)定，乙方不得扣勞務(wù)工應(yīng)得報酬。若發(fā)生此類情況，甲方將在中期支付的進度款中代乙方支付給投訴的勞務(wù)工應(yīng)得報酬。且不對投訴金額的準確性負責，后果由乙方承擔。
7.6.4乙方收款人員憑乙方開具的發(fā)票及委托書向甲方收款，其他未經(jīng)乙方授權(quán)的任何單位
和個人無權(quán)收取款項。 第八條 雙方責任和義務(wù)：
8.1甲方統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)解決乙方施工用水用電； 8.2甲方按本合同約定，向乙方支付工程款； 8.3甲方負責與有關(guān)部門聯(lián)系，協(xié)調(diào)現(xiàn)場相關(guān)工作。
8.4乙方嚴格按照方案圖紙、施工驗收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設(shè)計精心組織施工，確保工程質(zhì)量達到約定的標準；加強現(xiàn)場管理，嚴格執(zhí)行建設(shè)主管部門及環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定，做到文明施工；承擔由于自身責任造成的質(zhì)量修改、返工、工期拖延、安全事故、現(xiàn)場臟亂造成的損失及各種罰款；
8.5乙方自備項目施工所需的一切機械設(shè)備及工用具，并自負保管責任。
8.6做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作，因乙方責任發(fā)生損壞，乙方自行承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款； 第九條 材料、設(shè)備供應(yīng)
9.1 乙方應(yīng)按合同約定及設(shè)計和有關(guān)標準要求采購，并提供產(chǎn)品合格證明，對材料設(shè)備質(zhì)量負責。乙方在材料設(shè)備到貨前24小時通知甲方清點。同時在采購前應(yīng)將樣品報由甲方和業(yè)主書面認可后才能采購和使用，未經(jīng)甲方和業(yè)主認可自行采購的材料，不準進場使用且概不計量，由乙方自行承擔損失，同時甲方還應(yīng)追究乙方違約責任權(quán)利。
9.2乙方采購的材料設(shè)備與設(shè)計標準要求不符時，乙方按甲方要求的時間運出施工場地，重新采購符合 要求的產(chǎn)品，承擔由此發(fā)生的費用，由此延誤的工期不予順延。
9.3甲方發(fā)現(xiàn)乙方采購并使用不符合設(shè)計和標準要求的材料設(shè)備時，應(yīng)要求乙方負責修復、拆除或重新采購，由乙方承擔發(fā)生的費用，由此延誤的工期不予順延。 第十條工程變更 10.1施工變更以甲方書面通知為準。
10.2施工中乙方不得對原工程設(shè)計進行變更。因乙方擅自變更設(shè)計發(fā)生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方承擔，延誤的工期不予順延。第十一條違約責任
11.1乙方保證按合同約定供應(yīng)貨物及完成施工，若因乙方自身原因造成不能按時完成則工期每延誤一天罰款20xx.00元。若因甲方原因影響，則乙方完工時間相應(yīng)順延。
11.2 合同一方未經(jīng)對方同意單方終止合同，應(yīng)向?qū)χЦ逗贤傤~50%的違約金。 第十二條 安全生產(chǎn)管理
12.1乙方應(yīng)保證安全、文明施工，并對施工過程中所發(fā)生的一切安全事故依法承擔全部責任。 12.2乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準進行施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用，由乙方承擔，甲方概不負責。
12.3乙方應(yīng)對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。同時，必須接受甲方安全管理部門的進場安全教育，遵守甲方的安全管理規(guī)定及安全生產(chǎn)禁令。
12.4發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，承包人應(yīng)在24小時內(nèi)上報有關(guān)部門并通知發(fā)包人和監(jiān)理工程師，并 獨立及時處理解決問題、支付相關(guān)費用。事故處理后積極配合甲方、政府有關(guān)部門按照有關(guān)法律法規(guī)對事故進行調(diào)查處理，并按照約定和調(diào)查結(jié)論承擔相應(yīng)的責任。 12.5乙方對本單位機械設(shè)備、運輸車輛、人員運貨過程發(fā)生的一切事故（含交通事故、其他意外等）責任自行全部承擔。
第十三條 合同變更、解除和爭議解決方式：
13.1本合同自簽訂之日起生效，任何一方不得擅自變更或終止，如需要變更或終止應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意后，簽訂補充協(xié)議或終止合同協(xié)議書。
13.2因履行本合同發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向工程所在地人民法院起訴。 第十四條 合同份數(shù)
本合同一式三份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)一份，雙方蓋章代表簽名生效，未盡事宜由雙方協(xié)商確定。
第十五條 合同生效
本合同雙方簽字蓋章 后生效。 第十六條 合同附件：
16.1乙方營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章）、法定代表人證明書、法人代表授權(quán)委托書或身份證明復印件； 16.2雙方相關(guān)工作人員通訊錄（姓名、職務(wù)及電話），雙方合作過程中的往來文件。
工程合同 篇2
1、勞務(wù)分包人資質(zhì)情況
資質(zhì)證書號碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
發(fā)證機關(guān)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
資質(zhì)專業(yè)及等級：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
復審時間及有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2、勞務(wù)分包工作對象及提供勞務(wù)內(nèi)容
工程名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工程地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
分包范圍：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
提供分包勞務(wù)內(nèi)容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
3、分包工作期限
開始工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日結(jié)束工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日總?cè)諝v工作天數(shù)為：＿＿＿天
4、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量：按總(分)包合同有關(guān)質(zhì)量的約定、國家現(xiàn)行的《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》和《建筑安裝工程質(zhì)量評定標準》，本工作必達到質(zhì)量評定＿＿＿＿等級。
5、合同文件及解釋順序
組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：
本合同；
本合同附件；
本工程施工總承包合同；
本工程施工專業(yè)承(分)包合同。
6、標準規(guī)范
除本工程總(分)包合同另有約定外，本合同適用標準規(guī)范如下：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
7、總（分）包合同
7．1工程承包人應(yīng)提供總(分)包合同(有關(guān)承包工程的價格細節(jié)除外)，供勞務(wù)分包人查閱。當勞務(wù)分包人要求時，工程承包人應(yīng)向勞務(wù)分包人提供一份總包合同或?qū)I(yè)分包合同(有關(guān)承包工程的價格細節(jié)除外)的副本或復印件。
7．2勞務(wù)分包人應(yīng)全面了解總(分)包合同的各項規(guī)定(有關(guān)承包工程的價格細節(jié)除外)。
8、圖紙
8．1工程承包人應(yīng)在勞務(wù)分包工作開工＿＿＿天前，向勞務(wù)分包人提供圖紙＿＿＿套，以及與本合同工作有關(guān)的標準圖＿＿＿套。
9、項目經(jīng)理
9．1工程承包人委派的擔任駐工地履行本合同的項目經(jīng)理為＿＿＿，職務(wù)：＿＿＿＿，職稱：＿＿＿＿
9．2勞務(wù)分包人委派的擔任駐工地履行本合同的項目經(jīng)理為＿＿＿，職務(wù)：＿＿＿，職稱：＿＿＿。
10、工程承包人義務(wù)
10．1、組建與工程相適應(yīng)的項目管理班子，全面履行總(分)包合同，組織實施施工管理的各項工作，對工程的工期和質(zhì)量向發(fā)包人負責；
10． 2、除非本合同另有約定，工程承包人完成勞務(wù)分包人施工前期的下列工作并承擔相應(yīng)費用：
在＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日前向勞務(wù)分包人交付具備本合同項下勞務(wù)作業(yè)開工條件的施工場地，具備開工條件的施工場地交付要求為：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿在＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日前完成水、電、熱、電訊等施工管線和施工道路，并滿足完成本合同勞務(wù)作業(yè)所需的能源供應(yīng)、通訊及施
工道路暢通的時間和質(zhì)量要求；在＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日前向勞務(wù)分包人提供相應(yīng)的工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料；在＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日前完成辦理下列工作手續(xù)(包括各種證件、批件、規(guī)費，但涉及勞務(wù)分包人自身的手續(xù)除外)：
�。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸�
(5)在＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日前向勞務(wù)分包人提供相應(yīng)的水準點與坐標控制點位置，其交驗要求與保護責任為：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
(6)在＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日前向勞務(wù)分包人提供下列生產(chǎn)、生活臨時設(shè)施：＿＿＿＿＿＿＿＿，其交驗要求與保護責任為：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
10．3、負責編制施工組織設(shè)計，統(tǒng)一制定各項管理目標，組織編制年、季、月施工計劃、物資需用量計劃表，實施對工程質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工，計量析測、實驗化驗的控制、監(jiān)督、檢查和驗收；
10．4、負責工程測量定位、沉降觀測、技術(shù)交底，組織圖紙會審，統(tǒng)一安排技術(shù)檔案資料的收集整理及交工驗收；
10．5、統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)解決非勞務(wù)分包人獨立使用的生產(chǎn)、生活臨時設(shè)施、工作用水、用電及施工場地；
10．6、按時提供圖紙，及時交付應(yīng)供材料、設(shè)備，所提供的施工機械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料、安全設(shè)施保證施工需要；
10．7、按本合同約定，向勞務(wù)分包人支付勞動報酬；
10．8、負責與發(fā)包人、監(jiān)理、設(shè)計及有關(guān)部門聯(lián)系，協(xié)調(diào)現(xiàn)場工作關(guān)系。
11、勞務(wù)分包人義務(wù)
11．1、對本合同勞務(wù)分包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向工程承包人負責，組織具有相應(yīng)資格證書的熟練工人投入工作；未經(jīng)工程承包人授權(quán)或允許，不得擅自與發(fā)包人及有關(guān)部門建立工作聯(lián)系；自覺遵守法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度；
11．2、勞務(wù)分包人根據(jù)施工組織設(shè)計總進度計劃的要求，每月底前天提交下月施工計劃，有階段工期要求的提交階段施工計劃，必要時按工程承包人要求提交旬、周施工計劃，以及與完成上述階段、時段施工計劃相應(yīng)的勞動力安排計劃，經(jīng)工程承包人批準后嚴格實施；
11．3、嚴格按照設(shè)計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設(shè)計精心組織施工，確保工程質(zhì)量達到約定的標準；科學安排作業(yè)計劃，投入足夠的人力、物力，保證工期；加強安全教育，認真執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全；加強現(xiàn)場管理，嚴格執(zhí)行建設(shè)主管部門及環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定，做到文明施工；承擔由于自身責任造成的質(zhì)量修改、返工、工期拖延、安全事故、現(xiàn)場臟亂造成的損失及各種罰款；
11．4、 自覺接受工程承包人及有關(guān)部門的管理、監(jiān)督和檢查；接受工程承包人隨時檢查其設(shè)備、材料保管、使用情況，及其操作人員的有效證件、持證上崗情況；與現(xiàn)場其他單位協(xié)調(diào)配合，照顧全局；
11．5、按工程承包人統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具，按工程承包人標準化工地要求設(shè)置標牌，搞好生活區(qū)的管理，做好自身責任區(qū)的治安保衛(wèi)工作；
11．6、按時提交報表、完整的原始技術(shù)經(jīng)濟資料，配合工程承包人辦理交工驗收；
11．7、做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作，因勞務(wù)分包人責任發(fā)生損壞，勞務(wù)分包人自行承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款；
11．8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租賃給勞務(wù)分包人使用的機具、周轉(zhuǎn)材料及其他設(shè)施；
11．9勞務(wù)分包人須服從工程承包人轉(zhuǎn)發(fā)的發(fā)包人及工程師的指令。
11．10除非本合同另有約定，勞務(wù)分包人應(yīng)對其作業(yè)內(nèi)容的實施、完工負責，勞務(wù)分包人應(yīng)承擔并履行總(分)包合同約定的、與勞務(wù)作業(yè)有關(guān)的所有義務(wù)及工作程序。
12、安全施工與檢查
12．1、勞務(wù)分包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準進行施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于勞務(wù)分包人安全措施不力造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用，由勞務(wù)分包人承擔。
12．2、工程承包人應(yīng)對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。工程承包人不得要求勞務(wù)分包人違反安全管理的規(guī)定進行施工。因工程承包人原因?qū)е碌陌踩鹿剩晒こ坛邪顺袚鄳?yīng)責任及發(fā)生的費用。
13、安全防護
13．1、勞務(wù)分包人在動力設(shè)備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，施工開始前應(yīng)向工程承包人提出安全防護措施，經(jīng)工程承包人認可后實施，防護措施費用由工程承包人承擔。
13．2、實施爆破作業(yè)，在放射、毒害性環(huán)境中工作(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，勞務(wù)分包人應(yīng)在施工前10天以書面形式通知工程承包人，并提出相應(yīng)的安全防護措施，經(jīng)工程承包人認可后實施，由工程承包人承擔安全防護措施費用。
13．3、勞務(wù)分包人在施工現(xiàn)場內(nèi)使用的安全保護用品(如安全帽、安全帶及其他保護用品)，由勞務(wù)分包人提供使用計劃，經(jīng)工程承包人批準后，由工程承包人負責供應(yīng)。
14、事故處理
14．1、發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，勞務(wù)分包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并報告工程承包人，同時按國家有關(guān)法律、行政法規(guī)對事故進行處理。
14．2、勞務(wù)分包人和工程承包人對事故責任有爭議時，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定處理。
15、保險
15．1、勞務(wù)分包人施工開始前，工程承包人應(yīng)獲得發(fā)包人為施工場地內(nèi)的自有人員及第三人人員生命財產(chǎn)辦理的保險，且不需勞務(wù)分包人支付保險費用。
15．2、運至施工場地用于勞務(wù)施工的材料和待安裝設(shè)備，由工程承包人辦理或獲得保險，且不需勞務(wù)分包人支付保險費用。
15．3、工程承包人必須為租賃或提供給勞務(wù)分包人使用的施工機械設(shè)備辦理保險，并支付保險費用。工程承包人自行投保的范圍(內(nèi)容)為：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
15．4、勞務(wù)分包人必須為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險，并為施工場地內(nèi)自有人員生命財產(chǎn)和施工機械設(shè)備辦理保險，支付保險費用。勞務(wù)分包人自行投保的范圍(內(nèi)容)為：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
15．5、保險事故發(fā)生時，勞務(wù)分包人和工程承包人有責任采取必要的措施，防止或減少損失。
16、材料、設(shè)備供應(yīng)
16．1勞務(wù)分包人應(yīng)在接到圖紙后＿＿＿＿天內(nèi)，向工程承包人提交材料、設(shè)備、構(gòu)配件供應(yīng)計劃(具體表式見附件一)；經(jīng)確認后，工程承包人應(yīng)按供應(yīng)計劃要求的質(zhì)量、品種、規(guī)格、型號、數(shù)量和供應(yīng)時間等組織貨源并及時交付；需要勞務(wù)分包人運輸、卸車的，勞務(wù)分包人必須及時進行，費用另行約定。如質(zhì)量、品種、規(guī)格、型號不符合要求，勞務(wù)分包人應(yīng)在驗收時提出，工程承包人負責處理。
16．2勞務(wù)分包人應(yīng)妥善保管、合理使用工程承包人供應(yīng)的材料、設(shè)備。因保管不善發(fā)生丟失、損壞，勞務(wù)分包人應(yīng)賠償，并承擔因此造成的工期延誤等發(fā)生的一切經(jīng)濟損失。
16．3工程承包人委托勞務(wù)分包人采購下列低值易耗性材料(列明名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量或其他要求)：
＿＿＿采購材料費用為：＿＿＿ (單價)
�。撸撸卟少彶牧腺M用為：＿＿＿(單價)
�。撸撸卟少彶牧腺M用為：＿＿＿ (單價)
＿＿＿采購材料費用為：＿＿＿ (單價)
16．4工程承包人委托勞務(wù)分包人采購低值易耗性材料的費用，由勞務(wù)分包人憑采購憑證，另加＿＿＿％的管理費向工程承包人報銷。
17、勞務(wù)報酬
17．1本工程的.勞務(wù)報酬采用下列任何一種方式計算：固定勞務(wù)報酬(含管理費)；約定不同工種勞務(wù)的計時單價(含管理費)，按確認的工時計算；約定不同工作成果的計件單價(含管理費)，按確認的工程量計算。
17．2本工程的勞務(wù)報酬，除本合同17．6規(guī)定的情況外，均為一次包死，不再調(diào)整。
17．3采用第種方式計價的，勞務(wù)報酬共計＿＿＿元。
17．4采用第種方式計價的，不同工種勞務(wù)的計時單價分別為：
�。撸撸�，單價為＿＿＿元；
�。撸撸�，單價為＿＿＿元；
�。撸撸撸瑔蝺r為＿＿＿元；
＿＿＿，單價為＿＿＿元；
�。撸撸撸瑔蝺r為＿＿＿元。
17．5采用第種方式計價的，不同工作成果的計件單價分別為：
�。撸撸撸瑔蝺r為＿＿＿元；
＿＿＿，單價為＿＿＿元；
�。撸撸撸瑔蝺r為＿＿＿元；
�。撸撸�，單價為＿＿＿元；
＿＿＿，單價為＿＿＿元。
17．6在下列情況下，固定勞務(wù)報酬或單價可以調(diào)整：以本合同約定價格為基準，市場人工價格的變化幅度超過＿＿＿％，按變化前后價格的差額予以調(diào)整；后續(xù)法律及政策變化，導致勞務(wù)價格變化的，按變化前后價格的差額予以調(diào)整；雙方約定的其他情形：
18、工時及工程量的確認
18．1采用固定勞務(wù)報酬方式的，施工過程中不計算工時和工程量。
18．2采用按確定的工時計算勞務(wù)報酬的，由勞務(wù)分包人每日將提供勞務(wù)人數(shù)報工程承包人，由工程承包人確認。
18．3采用按確認的工程量計算勞務(wù)報酬的，由勞務(wù)分包人按月(或旬、日)將完成的工程量報工程承包人，由工程承包人確認。對勞務(wù)分包人未經(jīng)工程承包人認可，超出設(shè)計圖紙范圍和因勞務(wù)分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予計量。
19、勞務(wù)報酬的中間支付
l 9．1采用固定勞務(wù)報酬方式支付勞務(wù)報酬的，勞務(wù)分包人與工程承包人約定按下列方法支付：合同生效即支付預付款＿＿＿元；
中間支付：
第一次支付時間為＿＿＿ 年＿＿＿ 月＿＿＿ 日，支付＿＿＿ 元；
第二次支付時間為＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日，支付＿＿＿元；
19．2采用計時單價或計件單價方式支付勞務(wù)報酬的，勞務(wù)分包人與工程承包人雙方約定支付方法為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
19．3本合同確定調(diào)整的勞務(wù)報酬、工程變更調(diào)整的勞務(wù)報酬及其他條款中約定的追加勞務(wù)報酬，應(yīng)與上述勞務(wù)報酬同期調(diào)整支付。
20、施工機具、周轉(zhuǎn)材料供應(yīng)
20．1工程承包人提供給勞務(wù)分包人勞務(wù)作業(yè)使用的機具、設(shè)備，性能應(yīng)滿足施工的要求，及時運入場地，安裝調(diào)試完畢，運行良好后交付勞務(wù)分包人使用。周轉(zhuǎn)材料、低值易耗材料(由工程承包人依據(jù)本合委托勞務(wù)分包人采購的除外)應(yīng)按時運入現(xiàn)場交付勞務(wù)分包人，保證工需要。如需要勞務(wù)分包人運輸、卸車、安拆調(diào)試時，費用另行約定。
20．2工程承包人應(yīng)提供施工使用的機具、設(shè)備一覽表見附件二。
20．3、工程承包人應(yīng)提供的周轉(zhuǎn)材料、低值易耗材料一覽表見附件三
21、施工變更
21．1施工中如發(fā)生對原工作內(nèi)容進行變更，工程承包人項目經(jīng)理應(yīng)提前7天以書面形式向勞務(wù)分包人發(fā)出變更通知，并提供變更的相應(yīng)圖紙和說明。勞務(wù)分包人按照工程承包人(項目經(jīng)理)發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求，進行下列需要的變更：更改工程有關(guān)部分的標高、基線、位置和尺寸；增減合同中約定的工程量；改變有關(guān)的施工時間和順序；其他有關(guān)工程變更需要的附加工作。
21．2因變更導致勞務(wù)報酬的增加及造成的勞務(wù)分包人損失，由工程承包人承擔，延誤的工期相應(yīng)順延；因變更減少工程量，勞務(wù)報酬應(yīng)相應(yīng)減少，工期相應(yīng)調(diào)整。
21．3施工中勞務(wù)分包人不得對原工程設(shè)計進行變更。因勞務(wù)分包人擅自變更設(shè)計發(fā)生的費用和由此導致工程承包人的直接損失，由勞務(wù)分包人承擔，延誤的工期不予順延。
21．4因勞務(wù)分包人自身原因?qū)е碌墓こ套兏瑒趧?wù)分包人無權(quán)要求追加勞務(wù)報酬。
22、施工驗收
22．1勞務(wù)分包人應(yīng)確保所完成施工的質(zhì)量，應(yīng)符合本合同約定的質(zhì)量標準。勞務(wù)分包人施工完畢，應(yīng)向工程承包人提交完工報告，通知工程承包人驗收；工程承包人應(yīng)當在收到勞務(wù)分包人的上述報告后7天內(nèi)對勞務(wù)分包人施工成果進行驗收，驗收合格或者工程承包人在上述期限內(nèi)未組織驗收的，視為勞務(wù)分包人已經(jīng)完成了本合同約定工作。但工程承包人與發(fā)包人間的隱蔽工程驗收結(jié)果或工程竣工驗收結(jié)果表明勞務(wù)分包人施工質(zhì)量不合格時，勞務(wù)分包人應(yīng)負責無償修復，不延長工期，并承擔由此導致的工程承包人的相關(guān)損失。
22．2全部工程竣工(包括勞務(wù)分包人完成工作在內(nèi))一經(jīng)發(fā)包人驗收合格，勞務(wù)分包人對其分包的勞務(wù)作業(yè)的施工質(zhì)量不再承擔責任，在質(zhì)量保修期內(nèi)的質(zhì)量保修責任由工程承包人承擔。
23、施工配臺
23．1勞務(wù)分包人應(yīng)配合工程承包人對其工作進行的初步驗收，以及工程承包人按發(fā)包人或建設(shè)行政主管部門要求進行的涉及勞務(wù)分包人工作內(nèi)容、施工場地的檢查、隱蔽工程驗收及工程竣工驗收；工程承包人或施工場地內(nèi)第三方的工作必須勞務(wù)分包人配合時，勞務(wù)分包人應(yīng)按工程承包人的指令予以配合。除上述初步驗收、隱蔽工程驗收及工程竣工驗收之外，勞務(wù)分包人因提供上述配合而發(fā)生的工期損失和費用由工程承包人承擔。
23。2勞務(wù)分包人按約定完成勞務(wù)作業(yè)，必須由工程承包人或施工場地內(nèi)的第三方進行配合時，工程承包人應(yīng)配合勞務(wù)分包人工作或確保勞務(wù)分包人獲得該第三方的配合，且工程承包人應(yīng)承擔因此而發(fā)生的費用。
24、勞務(wù)報酬最終支付
24．1全部工作完成，經(jīng)工程承包人認可后14天內(nèi)，勞務(wù)分包人向工程承包人遞交完整的結(jié)算資料，雙方按照本合同約定的計價方式，進行勞務(wù)報酬的最終支付。
24．2工程承包人收到勞務(wù)分包人遞交的結(jié)算資料后14天內(nèi)進行核實，給予確認或者提出修改意見。工程承包人確認結(jié)算資料后14天內(nèi)向勞務(wù)分包人支付勞務(wù)報酬尾款。
24．3勞務(wù)分包人和工程承包人對勞務(wù)報酬結(jié)算價款發(fā)生爭議時，按本合同關(guān)于爭議的約定處理。
25、違約責任
25．1當發(fā)生下列情況之一時，工程承包人應(yīng)承擔違約責任：工程承包人違反本合同第19條、第24條的約定，不按時向勞務(wù)分包人支付勞務(wù)報酬；工程承包人不履行或不按約定履行合同義務(wù)的其他情況。
25．2工程承包人不按約定核實勞務(wù)分包人完成的工程量或不按約定支付勞務(wù)報酬或勞務(wù)報酬尾款時，應(yīng)按勞務(wù)分包人同期向銀行貸款利率向勞務(wù)分包人支付拖欠勞務(wù)報酬的利息，并按拖欠金額向勞務(wù)分包人支付每日＿＿＿‰的違約金。
25．3工程承包人不履行或不按約定履行合同的其他義務(wù)時，應(yīng)向勞務(wù)分包人支付違約金＿＿＿元，工程承包人尚應(yīng)賠償因其違約給勞務(wù)分包人造成的經(jīng)濟損失，順延延誤的勞務(wù)分包人工作時間。
25．4當發(fā)生下列情況之一時，勞務(wù)分包人應(yīng)承擔違約責任：勞務(wù)分包人因自身原因延期交工的，每延誤一日，應(yīng)向工程承包人支付＿＿＿ 元的違約金；勞務(wù)分包人施工質(zhì)量不符合本合同約定的質(zhì)量標準，但能夠達到國家規(guī)定的最低標準時， 勞務(wù)分包人應(yīng)向工程承包人支付＿＿＿的違約金；勞務(wù)分包人不履行或不按約定履行合同的其他義務(wù)時，應(yīng)向工程承包人支付違約金＿＿＿ 元，勞務(wù)分包人尚應(yīng)賠償因其違約給工程承包人造成的經(jīng)濟損失，延誤的勞務(wù)分包人工作時間不予順延。
25．5一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
26、索賠
26．1工程承包人根據(jù)總(分)包合同向發(fā)包人遞交索賠意向通知或其它資料時，勞務(wù)分包人應(yīng)予以積極配合，保持并出示相應(yīng)資料，以便工程承包人能遵守總(分)包合同。
26。2在勞務(wù)作業(yè)實施過程中，如勞務(wù)分包人遇到不利外部條件等根據(jù)總(分)包合同可以索賠的情形出現(xiàn)，則工程承包人應(yīng)該采取一切合理步驟，向發(fā)包人主張追加付款或延長工期。當索賠成功后，工程承包人應(yīng)該將索賠所得的相應(yīng)部分轉(zhuǎn)交給勞務(wù)分包人。
26．3當本合同的一方向另一方提出索賠時，應(yīng)有正當?shù)乃髻r理由，并有索賠事件發(fā)生時有效的相應(yīng)證據(jù)。
26．4工程承包人未按約定履行自己的各項義務(wù)或發(fā)生錯誤，以及應(yīng)由工程承包人承擔責任的其他情況，造成工作時間延誤和(或)勞務(wù)分包人不能及時得到合同報酬及勞務(wù)分包人的其他經(jīng)濟損失，勞務(wù)分包人可按下列程序以書面形式向工程承包人索賠：索賠事件發(fā)生后21天內(nèi)，向工程承包人項目經(jīng)理發(fā)出索賠意向通知；發(fā)出索賠意向通知后21天內(nèi)，向工程承包人項目經(jīng)理提出延長工作時間和(或)補償經(jīng)濟損失的索賠報告及有關(guān)資料；工程承包人項目經(jīng)理在收到勞務(wù)分包人送交的索賠報告和有關(guān)資料后，于21天內(nèi)給予答復，或要求勞務(wù)分包人進一步補充索賠理由和證據(jù)；工程承包人項目經(jīng)理在收到勞務(wù)分包人送交的索賠報告和有關(guān)資料后21天內(nèi)未予答復或未對勞務(wù)分包人作進一步要求，視為該項索賠已經(jīng)認可；
(5)當該項索賠事件持續(xù)進行時，勞務(wù)分包人應(yīng)當階段性地向工程承包人發(fā)出索賠意向，在索賠事件終了后21天內(nèi)，向工程承包人項目經(jīng)理送交索賠的有關(guān)資料和最終索賠報告。索賠答復程序與、 規(guī)定相同
26．5勞務(wù)分包人未按約定履行自己的各項義務(wù)或發(fā)生錯誤，給工程承包人造成經(jīng)濟損失，工程承包人可按上述程序和時限以書面形式向勞務(wù)分包人索賠。
27、爭議
27．1工程承包人和勞務(wù)分包人在履行合同時發(fā)生爭議，可以自行和解或要求有關(guān)主管部門調(diào)解，任何一方不愿和解、調(diào)解或和解、調(diào)解不成的，雙方約定采用下列第＿＿＿ 種方式解決爭議：雙方達成仲裁協(xié)議，向＿＿＿ 仲裁委員會申請仲裁；向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
27．2發(fā)生爭議后，除非出現(xiàn)下列情況，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持工作連續(xù)，保護好已完工作成果：單方違約導致合同確已無法履行，雙方協(xié)議終止合同；調(diào)解要求停止合同工作，且為雙方接受；仲裁機構(gòu)要求停止合同工作；法院要求停止合同工作。
28、禁止轉(zhuǎn)包或再分包 周記
工程合同 篇3
合同編號：_________
貸款方：_________
借款方：_________
根據(jù)國家規(guī)定，借款方為進行基本建設(shè)所需貸款，經(jīng)貸款方審查發(fā)放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條 借款用途_________。
第二條 借款金額借款方向貸款方借款人民幣（大寫）_________。預計用款為_________年_________元；_________年_________元；_________年_________元。
第三條 借款利率自支用貸款之日起，按實際支用數(shù)計算利息，并計算復利。在合同規(guī)定的借款期內(nèi)，年息為_________％。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率20％
第四條 借款期限借款方保證從_________年_________月起至_________年_________月止，用國家規(guī)定的還款資金償還全部貸款。預定為_________年_________元；_________年_________元；_________年_________元。貸款逾期不還的'部分，貸款方有權(quán)限期追回貸款，或者商請借款單位的其它開戶銀行代為扣款清償。
第五條 因國家調(diào)整計劃、產(chǎn)品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。
第六條 貸款方保證按照本合同的規(guī)定供應(yīng)資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應(yīng)按違約數(shù)額和延期天數(shù)，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規(guī)定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條 貸款方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的經(jīng)營管理、計劃執(zhí)行、財務(wù)活動、物資庫存等情況。借款方應(yīng)提供有關(guān)統(tǒng)計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權(quán)收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。借款方提前還款的，應(yīng)按規(guī)定減收利息。
第八條 本合同條款以處的其它事項，雙方遵照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定辦理。
第九條 本合同經(jīng)過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執(zhí)一份，報送主管部門、總行、分行各一份。
借款方（蓋章）：_________
貸款方（蓋章）：_________
負責人（簽字）：_________
負責人（簽字）：_________
地址：_________
地址：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
工程合同 篇4
如何認定建設(shè)工程施工合同糾紛中“實際施工人”
在我國法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條 “因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”和第二十六條 “實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任。”
一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念
在我國現(xiàn)行法律中，到目前為止并沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時期的產(chǎn)物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現(xiàn)實、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。
1、《建筑法》第六十七條規(guī)定，“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質(zhì)證書�！�
建筑業(yè)是社會經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，吸納了大量農(nóng)民工就業(yè)，但是建筑市場實踐中，農(nóng)民工就業(yè)的主要途徑是，一些資質(zhì)等級低甚至根本沒有資質(zhì)的施工企業(yè)由包工頭帶領(lǐng)一幫民工組成臨時隊伍，他們依托大的建筑企業(yè)，以轉(zhuǎn)包和違法分包的形式承攬建設(shè)工程，但由于轉(zhuǎn)包和違法分包行為的違法性，這些臨時隊伍往往難以追回工程款，造成農(nóng)民工工資拖欠問題非常嚴重，極大的影響了社會穩(wěn)定；另一方面，這些臨時隊伍沒有經(jīng)過專業(yè)訓練，施工水平有限，造成建筑工程質(zhì)量存在缺陷，直接影響了發(fā)包人的利益，并造成工程質(zhì)量隱患危及公共安全�；诖耍瑖曳蓪D(zhuǎn)包和違法分包行為予以嚴格禁止，規(guī)定轉(zhuǎn)包和違法分包合同無效，但實踐中，法律的禁止規(guī)定并未取得良好效果，轉(zhuǎn)包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉(zhuǎn)包和違法分包合同的效力，只會增加農(nóng)民工追討工資的難度，因為合同無效的話，實際施工人難以依據(jù)合同約定而需要通過起訴的方式主張權(quán)利，法院通常需要采取工程造價評估鑒定來核定工程款，由于鑒定時間不計入審限內(nèi)，訴訟程序往往歷時很長，另外由于建筑工程合同糾紛的.復雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預付的訴訟費、鑒定費、律師費以及取證的不確定性都使得農(nóng)民工向轉(zhuǎn)包人追討工資難度加大，造成極大的社會不穩(wěn)定因素。為了既能保證工程質(zhì)量安全，又能維護社會穩(wěn)定，最高人民法院出臺了相關(guān)的司法解釋，當前，我國建筑市場的運作存在大量不規(guī)范之處，其中非法轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象尤為嚴重，許多承包人取得工程之后并不進行施工，而是將工程再次轉(zhuǎn)包或違法分包。由于這些承包人已經(jīng)獲得了相當數(shù)額的管理費，工程完工后他們往往不積極向發(fā)包人主張工程款。《解釋》出臺之前，法律未對實際施工人問題作出規(guī)定，大量實際完成了工程施工的建筑企業(yè)和施工隊因為與發(fā)包人沒有合同關(guān)系，無法直接向發(fā)包人索要工程款，也因此無力向農(nóng)民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界的強烈關(guān)注。為有效保護農(nóng)民工的合法權(quán)益，《解釋》第二十六條突破合同相對性原則，規(guī)定實際施工人可以將發(fā)包人作為被告，發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承擔責任。這一規(guī)定的出臺，為實際施工人向發(fā)包人主張權(quán)利提供了法律依據(jù)，審判實踐中，各地法院依據(jù)《解釋》第二十六第二款判決發(fā)包人對轉(zhuǎn)包人、違法分
包人欠付實際施工人的工程款承擔責任的案例不在少數(shù)。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發(fā)包人主張權(quán)利呢？
解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應(yīng)如何界定�！督忉尅饭灿兴臈l提及實際施工人，其中第一條第二項規(guī)定：“沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的，應(yīng)當根據(jù)合同法第五十二條第（五）項的規(guī)定，認定無效。”
第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效�！钡诙鍡l規(guī)定：“因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟�！钡诙鶙l規(guī)定：“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任�！�
目前較為一致的觀點認為，實際施工人應(yīng)該是指無效建設(shè)工程施工合同的承包人，包括轉(zhuǎn)承包人、違法分包合同的承包人、借用資質(zhì)的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務(wù)作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設(shè)工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應(yīng)與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，即此時轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關(guān)系，在這種情況下，才準許轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農(nóng)民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農(nóng)民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設(shè)的目的是為了保護農(nóng)民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質(zhì)的建筑企業(yè)和施工隊，通過加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護而間接的保護農(nóng)民工的利益。因此，審判實踐中，應(yīng)正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內(nèi)涵，嚴格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據(jù)字面含義，將所有參與建設(shè)工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務(wù)分包、承攬、雇傭等法律關(guān)系參與了建設(shè)工程施工的農(nóng)民工個人，應(yīng)嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權(quán)利，而不應(yīng)簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發(fā)包人的法律責任。
指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設(shè)工程施工合同義務(wù)，與發(fā)包人形成了事實上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的前提下，大多支持了原告要求發(fā)包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農(nóng)民工追討個人工資的情況是有著實質(zhì)區(qū)別的。
工程合同 篇5
施工單位：_______公司 (以下簡稱甲方)
承包單位：_______有限公司(以下簡稱乙方)
經(jīng)甲方對乙方承建專業(yè)資格的考核，同意將公司xx防水工程委托乙方施工，為了明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和責任，按照確保工程質(zhì)量、工程進度、工程安全的原則，協(xié)商確定如下合同條款共同遵守執(zhí)行。
一 、總則
1、 工程名稱：
2、 工程地點：
3、 工程內(nèi)容：
根據(jù)公司xx工程施工聯(lián)系單和設(shè)計變更通知單要求，廚衛(wèi)間防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚)，屋面防水工程采用聚氨酯’851’防水涂膜(找平層上作基層處理)。
二、承包方式：
乙方包工、包料、包質(zhì)量、包管理、包安全、包進度等總包方式。
三、工程造價：
廚衛(wèi)間聚合物防水每平米_______元;屋面’851’聚氨酯防水每平米_______元。結(jié)算時按實際面積結(jié)算。
四、質(zhì)量標準：
乙方應(yīng)確保公司梅林生活、生產(chǎn)基地2#、3#樓防水工程達到優(yōu)良標準，嚴格參照廣東省防水工程新規(guī)范標準dbj15-19-97和XX市現(xiàn)行有關(guān)標準及甲方要求施工，涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結(jié)力，達到設(shè)計厚度等質(zhì)量要求。
五、雙方責任：
1、 甲方責任：
(1)應(yīng)提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
(2)應(yīng)提出工期計劃，但應(yīng)考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。
(3)配合乙方施工，如提供必要的垂直運輸、工人工地住宿等。
(4)甲方有權(quán)對乙方在施工過程中的工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，提交乙方限時整改。
2、 乙方責任：
(1)聽候甲方通知，即時將防水材料進場，提交防水材料合格證、檢測報告及XX市建設(shè)局頒發(fā)的準用證，由甲方現(xiàn)場負責人抽檢合格后使用，必要時由甲方抽送市’建科院’檢驗合格后使用。
(2)配合市建公司梅林生活基地整體進度，按甲方提出的施工計劃施工，除不可避免的因素外，不得人為拖延。
(3)應(yīng)遵守施工現(xiàn)場的'各項規(guī)章管理制度，不得有違規(guī)行為，否則接受甲方各種形式的處罰。
(4)應(yīng)嚴格按防水工程標準規(guī)范施工，發(fā)現(xiàn)問題，及時自行解決，確保工程質(zhì)量達到優(yōu)良標準，并對工程保修三年。
六、付款方式：
本工程無預付工程款，甲方按乙方進度支付進度款，待工程全部完工驗收達優(yōu)良標準后甲方付至全部工程款的_______%給乙方，留_______%的工程款作保修金，三年保修期滿后乙方無質(zhì)量問題，甲方支付余款。
七、其它：
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，待三年保修期滿，甲方支付余款后，合同自動失效。未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。
甲方：(簽章) 乙方：(簽章)
代表： 代表：
施工單位：(以下簡稱甲方)
承包單位：(以下簡稱乙方)
工程合同 篇6
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，雙方就 工程施工事項協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。
一、工程概況：
1、 工程名稱：
2、 工程地點：
3、 工程內(nèi)容：詳見招標文件。
4、 工程期限： 日歷日
4．1、工程施工工期：自甲方通知進場施工開始計算工期，總工期 60 天。每拖延一天，乙方需支付甲方每日 元違約金。
4．2、在施工過程中，如遇下列情況則順延工期，具體順延期限通過雙方及時協(xié)商，并以書面形式確定：
4．2．1因自然災(zāi)害或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
4．2．2因甲方提出的工程變更以至延長工期者；
4．2．3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能順利施工者。
5、 工程承包方式：本工程采用施工總承包，并采用固定總價包干，包工包料。工程量如有變更，按照投標文件中的單價進行合同價調(diào)整（詳見招標文件和投標報價書）。
6、 工程價款：通過公開競標本工程價款（大寫） 元人民幣。
二、合同組成部分：
1、工程施工合同協(xié)議條款；
2、甲乙雙方協(xié)商一致確定的其他相關(guān)書面協(xié)議或紀要；
3、招標文件；
4、投標報價書；
5、施工圖紙；
6、工程變更通知單；
7、國家關(guān)于工程施工的標準、規(guī)范和其它有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求。
三、駐工地代表：
1、甲方駐工地代表：
2、乙方駐工地代表：
3、監(jiān)理方代表：
四：甲乙方工作：
1、甲方工作。
1.1施工場地具備開工條件；
1.2外部施工環(huán)境協(xié)調(diào)，內(nèi)部工程質(zhì)量、安全、進度管理；
1.3按節(jié)點支付工程款；
2、乙方工作。
2.1 工程成品保護、施工場地周圍建筑物、地下管線保護；
2.2保證施工場地整潔，遵守建設(shè)工程安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，如發(fā)生安全事故，其一切責任及費用，包括事故處理費用，均由乙方自負；
2.3 服從甲方項目部和現(xiàn)場監(jiān)理工程師的監(jiān)督、管理，及時提供進場材料設(shè)備出廠證明、
合格證、說明書和質(zhì)保書等并按要求及時進行材料、設(shè)備等的報驗。
五、 工程結(jié)算及付款方式：
1、付款方式（以招標文件為準）
1．1、根據(jù)施工圖，實行總價包干，單價不調(diào)整，施工時工程量有變動的，按規(guī)定調(diào)整。
1．2、工程量完成 ％，付合同造價的 ％, ；
1．3、工程量完成 ％，再付合同造價的' % ；
1．4、工程竣工驗收再付至合同造價的 ％；
1．5、工程結(jié)算辦理完畢再付總結(jié)算造價的 ％；
2、工程竣工驗收合格后，雙方按合同約定辦理結(jié)算。
六、工程質(zhì)量及驗收標準：
1、乙方應(yīng)有關(guān)規(guī)范施工，并確保驗收；
2、乙方應(yīng)確保所提供的材料滿足圖紙和投標書中材料清單中注明的規(guī)格、品牌、產(chǎn)地要求的合格品；
3、乙方施工期間出現(xiàn)達不到質(zhì)量標準、不滿足進度要求、不服從管理等情況的，甲方有權(quán)要求
乙方停工整改、緩發(fā)工程進度款，情節(jié)嚴重的甲方有權(quán)勒令乙方無條件退場，并承擔由此造成一切損失。
七、工程保修：
1、保修內(nèi)容：所施工的全部內(nèi)容；
2、保修期：土建工程保修一年；水電設(shè)備保修二年；苗木綠化管護期一年。
3、保修責任：在保修期間發(fā)生由于乙方施工質(zhì)量或綠化苗木出現(xiàn)的問題由乙方負責維修，并賠償造成的損失，如使用不合格材料，乙方承擔造成所有經(jīng)濟損失。
八、違約責任：
1、在乙方提請竣工驗收后，甲方無正當?shù)睦碛刹唤M織工程驗收，每日支付延遲驗收違約金______元。
2、甲方無正當理由拒付工程款的，每月賠償 元遲延付款違約金。
3、乙方未按清單所示的產(chǎn)品（苗木）名稱、型號、規(guī)格、品牌、產(chǎn)地等提供，私自變更的，甲方有權(quán)拒收設(shè)備并要求乙方償付貨款總值 %的違約金。
4、乙方施工期間達不到質(zhì)量標準、不滿足甲方進度要求的，甲方有權(quán)要求乙方償付工程款總值 %的違約金，并承擔由此造成的相關(guān)損失，乙方償付了違約金后和損失費后，不免除其他其繼續(xù)按甲方要求完成工程的義務(wù)。
5、如乙方施工拖延導致甲方交房延期的，由此造成的延期交房損失由乙方予以賠償。
九、合同份數(shù)及有效期限：
1、合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份；
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在本合同約定的全部工程竣工驗收并結(jié)清余款后自行失效。
十、附則：
1、如有特別情況或未盡事宜，雙方根據(jù)實際情況擬定附則條款，作為本合同之附件。
2、根據(jù)需要，甲方有權(quán)進行設(shè)計變更，若因變更給乙方造成損失，乙方應(yīng)在接到變更通知后7日內(nèi)書面提出賠償報告，否則甲方視為乙方無損失。
3、本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，解決不成交由甲方所在地判決。
4、其他未盡事宜雙方可另行商定。
甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）
地 址： 地 址：
法人代表：（蓋章） 法人代表：（蓋章）
或委托人（簽字） 或委托人（簽字）
電 話：： 電 話：
工程合同 篇7
合同編號：_________
甲方(發(fā)包人)：_________
法人執(zhí)照號碼：_________
法定代表人：_________
地址：_________
委托代理人：_________
身份證號：_________
聯(lián)系電話：_________
乙方(承包人)：_________
營業(yè)執(zhí)照號碼：_________
法定代表人：_________
地址：_________
委托代理人：_________
身份證號：_________
聯(lián)系電話：_________
行業(yè)準入證號碼：_________
工程設(shè)計師：_________
身份證號：_________
施工負責人：_________
身份證號：_________
丙方：_________
社團登記證號碼：_________
地址：_________
法定代表人：_________
聯(lián)系電話：_________
委托代理人：_________
身份證號：_________
合同簽訂地址：_________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》(建設(shè)部第110號令)及其它有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合室內(nèi)裝飾裝修工程的特點，三方在平等、自愿、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，就甲方裝飾裝修工程的有關(guān)事宜，達成以下協(xié)議：
第一條、工程概況
1.施工地點：_________。
2.工程裝飾裝修面積：_________。
3.工程戶型(以房管局登記備案為準)：_________。
4.施工內(nèi)容及做法(見附件1：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同施工項目確認表》、附件2：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程內(nèi)容和做法一覽表》及附件3：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程施工圖紙》)。
5.工程承包方式，經(jīng)商定采取下列第_________種方式：
(1)乙方(承包人)包工、包全部材料(見附件4：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同承包人提供裝飾裝修材料、設(shè)備明細表》);
(2)乙方(承包人)包工、包部分材料，甲方(發(fā)包人)提供其余部分材料(見附件4及附件5：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同發(fā)包人提供材料、設(shè)備明細表》);
(3)乙方(承包人)包工、甲方(發(fā)包人)提供全部材料(見附件5)。
6.工程期限：
開工日期：_________年_________月_________日;
竣工日期：_________年_________月_________日。
7.工程款：本合同工程造價為人民幣_________元，金額大寫：_________(見附件6：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程報價單》)。
若變更施工內(nèi)容或材料等，變更部份對應(yīng)的工程款按實際發(fā)生另計。
第二條 工程質(zhì)量標準
1.本工程質(zhì)量執(zhí)行國家標準GB50096-1999《住宅設(shè)計規(guī)范》、GB50327-20xx《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》、GB50210-20xx《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)國家和行業(yè)標準。
2.裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制應(yīng)嚴格執(zhí)行GB50325-20xx《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》等相關(guān)國家、行業(yè)和地方標準。
3.其它約定標準(在"是"或"否"對應(yīng)的"□"中打"√"或填寫其它標準)：
(1)GB/T18883-20xx《室內(nèi)空氣質(zhì)量標準》□是□否執(zhí)行;
(2)_________。
第三條 丙方的責任
1.根據(jù)甲方的需要，負責組織不少于_________家具備資質(zhì)的裝飾裝修設(shè)計和施工單位為甲方進行工程方案的設(shè)計與工程報價，供甲方擇優(yōu)選擇;若甲方對以上丙方組織的設(shè)計和施工單位均不滿意時，丙方有義務(wù)再次組織新的設(shè)計和施工單位與甲方接洽。在甲方與設(shè)計施工單位接洽過程中，丙方可向甲方提供中立的免費咨詢服務(wù)，以協(xié)助甲方挑選實用、符合甲方需求的設(shè)計和施工方案，并在可能的情況下，爭取設(shè)計施工單位的免費設(shè)計。甲方亦可另尋設(shè)計單位或自帶設(shè)計方案。由甲方與設(shè)計單位簽訂《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程委托設(shè)計合同》，約定具體事宜。
2.根據(jù)甲方的需要，組織材料供應(yīng)商為甲方配售建筑裝飾材料，同時組織具備資質(zhì)的檢測實驗室對以上材料進行免費驗收，確保達到相關(guān)國家標準的要求。甲方亦可自行選購材料，并選擇丙方組織的檢測實驗室進行有償驗收。
材料驗收單位為_________，具體可參見《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程材料委托驗收合同》(合同編號：_________)。
3.根據(jù)甲方的需要，組織具備資質(zhì)的工程監(jiān)理單位有償為甲方作工程投資、質(zhì)量、進度等方面的監(jiān)理和驗收服務(wù)。由監(jiān)理單位與甲方簽訂《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程委托監(jiān)理合同》，約定具體事宜。
工程監(jiān)理單位為_________，具體可參見《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程委托監(jiān)理合同》(合同編號：_________)。
4.根據(jù)甲方的'需要，在本工程竣工后，組織具備資質(zhì)的檢測實驗室對室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量進行有償檢測驗收，以確保達到GB50325-20xx《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》及其它約定標準的要求。丙方保證其所組織的檢測實驗室檢測收費不高于市場平均價。由環(huán)境檢測驗收單位與甲方簽訂《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程室內(nèi)環(huán)境檢測委托合同》，約定具體事宜。
環(huán)境檢測單位為_________，具體可參見《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程室內(nèi)環(huán)境檢測委托合同》(合同編號：_________)。
5.對檢測驗收室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量不合格的項目，丙方應(yīng)督促乙方進行治理或返工，直至達標為止。
6.合理監(jiān)控工程款，向甲方保證工程款的安全;在乙方順利履行職責時，按約定及時向乙方出示同意撥款證明材料;工程款有結(jié)余時，及時同意甲方取走工程結(jié)余款。在施工項目變更時，負責督促甲方補交增加項目對應(yīng)的工程款或保證甲方能取回剩余的工程款。在甲乙兩方出現(xiàn)糾紛、甲乙兩方尚未對糾紛達成統(tǒng)一意見并提供有效書面材料時，不得同意甲方提走剩余的工程款(具體可參見4.1款)。
7.負責與合同有關(guān)事項的組織協(xié)調(diào)工作。當甲方委托丙方組織相關(guān)建材配售、工程監(jiān)理及環(huán)境監(jiān)測單位或委托丙方組織工程驗收時，丙方應(yīng)及時履行職責，以不影響工期為準。因丙方原因造成工程延期的，責任由丙方承擔。
第四條 甲方責任
1.本合同簽定后_________日內(nèi)，甲方需將全部工程款項存繳于丙方指定的特約帳戶，并由甲方和丙方共同監(jiān)管和發(fā)放。每次提款需由甲丙雙方出具書面認可，甲方或丙方無權(quán)單方面提取款項。
若甲方委托乙方購買材料，則乙方購買材料對應(yīng)的款項屬本工程款的一部分，應(yīng)一同繳存于以上特約帳戶。若變更施工，增加工程對應(yīng)的材料和施工等費用款項應(yīng)一同繳存于以上特約帳戶;但若精簡工程，除非另有約定，減少施工所對應(yīng)的費用款項不得提前從該特約帳戶提出，須等工程完工后再返還甲方。
本工程款項特約帳戶為：
開戶名：_________
開戶行：_________
帳號：_________
2.開工前_________天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，并進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采用保護措施。若甲方自帶設(shè)計方案，在現(xiàn)場交底前還應(yīng)向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或施工說明文件_________份。
3.向乙方提供施工所需水、電等設(shè)備，并說明使用注意事項，水電費用由_________方承擔。負責辦理施工所涉及的各種申請、批文等手續(xù)及應(yīng)當由甲方支付的相關(guān)費用。
4.遵守物業(yè)管理的各項規(guī)章制度，并負責協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。
5.甲方不得有下列行為：
(1)隨意改動房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣管道設(shè)施。
(5)強令承包人違章作業(yè)施工的其它行為。
6.凡涉及4.5款所列內(nèi)容的，甲方應(yīng)當向房屋管理部門提出申請，由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房管部門批準。
7.施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應(yīng)當負責配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
8.指派_________為甲方駐工地代表(如有需要)，負責合同履行和對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記、簽證手續(xù)和其他事宜。甲方駐工地代表所簽署的文件應(yīng)視為甲方對有關(guān)事宜的確認。
甲方(簽章)：
時間： 年 月 日
乙方(簽章)：
時間： 年 月 日
【工程合同】相關(guān)文章：
工程工程合同06-28
工程工程合同01-10
工程工程合同模板05-26
工程合同工程合同02-21
工程工程合同(15篇)02-19
工程工程合同范本02-04
熱門工程工程合同模板05-26
工程工程合同范本06-26
有關(guān)工程工程合同模板05-26
精品工程工程合同03-01