品才網(wǎng)>建筑/建材/工程/家居>建筑施工合同

建筑施工合同

時間：2023-07-15 14:39:49 建筑/建材/工程/家居我要投稿

建筑施工合同推薦度：
城市建筑施工合同推薦度：
地區(qū)建筑施工合同推薦度：
建筑施工合同協(xié)議書推薦度：
建筑施工合同補充協(xié)議書推薦度：
相關(guān)推薦

建筑施工合同[實用]

　　現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編為大家收集的建筑施工合同，歡迎閱讀與收藏。

建筑施工合同[實用]

建筑施工合同1

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原則下，通過雙方協(xié)商就私人住宅建房工程達成協(xié)議，為規(guī)范建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特制定本合同規(guī)定，希望雙方嚴格執(zhí)行，共同遵守。

　　一、建筑工程概況：開工期為___月下旬。

　　本工程為磚混結(jié)構(gòu)，在__________迎賓街北面，西鄰___東至___，建一棟二層樓門面房，連地下室實為三層建筑。面積約300多平方米，以實際建筑面積為準。

　　二、合同價：本工程為甲方包料，乙方包工，包工價一次性包死，每平方米包工價為：壹百玖拾伍元人民幣，總包工價以實際面積為準。

　　1、承包方式：工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的鋼材、水泥、砂石料、等材料均由甲方提供，乙方施工所用的各種機械設(shè)備，如攪拌機、卷揚機、振動設(shè)備、模板、頂木、搭架木料、鐵鏟、手推車等施工工具由乙方負責。

　　2、工程內(nèi)容：從基礎(chǔ)打灰土連續(xù)完成甲方要求的主體框架結(jié)構(gòu)，室內(nèi)外的'抹灰，樓房高度以及前面部份式樣，到封頂。及電路，上下水安裝。

　　3、工程質(zhì)量：施工中要按規(guī)定進行，質(zhì)量要求墻面平直，磚頭縫滿漿，梁柱要求垂直平整，房屋四角要水平、，鋼筋兩頭彎角。

　　三、雙方的責任：

　　1、本工程施工前，甲方必須保證通電，通水，通路，建筑面積平整，不能影響施工。與周邊鄰居因地界，建筑物，線路等糾紛由甲方出面解決。

　　2、工程必須按照甲方要求施工，乙方不得隨意改變施工方式，因施工過程中，發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題，確實需要變更的，需雙方協(xié)商一致。

　　3、乙方在施工中必須做到安全生產(chǎn)，安全施工，要有足夠的安全保障機制和措施，因乙方不注意安全，出現(xiàn)安全事故，甲方不承擔一切責任。

　　四、結(jié)算付款方式為現(xiàn)金支付，甲方根據(jù)工程進度計算付給乙方部分工資款，甲方工程完工后，如無重大質(zhì)量問題即一次性付清余款。

　　五：如未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

　　六：本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　日期：_______________日期：_______________

建筑施工合同2

　　甲方：（發(fā)包方）__________________________

　　乙方：（承包方）__________________________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定，為明確雙方在工程承包中的權(quán)利、義務(wù)和責任，確保工程任務(wù)的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意簽訂本合同。

　　第一條工程概況

　�。ㄒ唬┕こ堂Q：______________________

　�。ǘ┕こ痰攸c：_____________________

　�。ㄈ┕こ谭秶篲_______________________本合同土石方工程量約為________________立方米。

　　（四）工程總造價：經(jīng)雙方確定本合同綜合單價為____________________全部工程造價暫定為人民幣__________萬元，大寫_________________。

　　第二條工程期限

　　根據(jù)雙方協(xié)商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，若發(fā)生了不可預(yù)見或不可抗力時，工期順延。

　　第三條工程質(zhì)量

　　乙方根據(jù)甲方提供的圖紙及資料進行施工，確保工程質(zhì)量，工程驗收時，應(yīng)按圖紙和驗收標準執(zhí)行。

　　第四條工程價款結(jié)算

　�。ㄒ唬┍竞贤抗こ淘靸r的結(jié)算按下列方式辦理：

　　本合同的工程量是暫定數(shù)量，待甲乙雙方共同校定后作為最終結(jié)算的依據(jù)。如甲方提供的圖紙和說明書與實際不符，按實際簽證結(jié)算。

　�。ǘ┕こ虄r款結(jié)算與撥付辦法：___________________________________

　　第五條雙方責任

　�。ㄒ唬┘追截熑�

　　1、因甲方提供施工圖紙、地質(zhì)勘察資料及地下隱蔽設(shè)施（包括水、電、煤氣管道等地下管網(wǎng)設(shè)施等）不詳、不及時或與實不符，除工期得以順延外，還應(yīng)償付給乙方由此造成的誤工或停工的實際損失；由此造成的第三方損失應(yīng)由甲方負責。

　　2、甲方派代表在工地進行技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)督、檢查、辦理有關(guān)施工簽證、驗收手續(xù)等，解決應(yīng)由甲方解決的問題。

　　3、由于甲方原因造成乙方施工機械，運輸車輛誤工或停工，甲方應(yīng)負責機械停置臺班費及相應(yīng)的實際損失，并相應(yīng)順延工期。

　　4、工程變更：甲方應(yīng)于三天前以書面形式通知乙方，并簽訂補充合同或另外辦理施工簽證。否則造成的經(jīng)濟損失由甲方承擔并相應(yīng)順延工期。

　　5、工程竣工后，甲方應(yīng)組織專門人員在______日內(nèi)進行驗收。

　　6、不按合同規(guī)定預(yù)付或結(jié)算工程款，除支付合同規(guī)定的預(yù)付或結(jié)算工程款外，還應(yīng)按逾期天數(shù)，以每天按逾期款項的千分之五支付滯納金。

　�。ǘ┮曳截熑�

　　1、乙方根據(jù)甲方提供的.施工圖紙和地質(zhì)勘查資料編制施工方案，并經(jīng)甲方同意后施工。

　　2、乙方應(yīng)按照編制的施工方案嚴格組織施工。

　　3、乙方應(yīng)制定安全措施，加強對現(xiàn)場施工人員的安全教育，如發(fā)生事故應(yīng)由責任方負擔。

　　4、乙方應(yīng)合理組織施工和機械車輛調(diào)配，保證工程按期完成。工期每提前一天，甲方獎給乙方______元，同獎同罰。

　　5、乙方應(yīng)服從甲方工地代表的統(tǒng)一指揮。

　　第六條合同糾紛

　　因履行本合同發(fā)生的一切爭議，由當事人雙方協(xié)商或調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解不成，從以下兩種方式種選擇其中一種（在所選項下打√，如選擇仲裁方式，請注明具體仲裁委員會）。

　　1、提交_______________仲裁委員會

　　2、依法向人民法院起訴

　　第七條附則

　�。ㄒ唬┍竞贤噪p方蓋章簽字后生效的，合同履行完畢后自行無效。

　�。ǘ┍竞贤缬形幢M事宜，雙方可以根據(jù)具體情況議定附加條款，以便共同遵守。

　　（三）本合同正本甲、乙雙方各執(zhí)一份，副本應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定向有關(guān)部門簽證備案。

　　第八條附加條款

　　___________________________

　　發(fā)包方：_______（章）

　　承包方：_______（章）

　　地址：_______

　　法定代表人：_______

　　委托代理人：_______

　　電話：_______

　　開戶銀行：_______

　　帳號：_______

　　郵政編碼：_______

　　簽約時間：_______年_______月_______日

建筑施工合同3

　　發(fā)包人(甲方)：________________________

　　承包人(乙方)：________________________

　　雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設(shè)工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。

　　1、工程概況

　　工程名稱：____________________________。

　　工程地點：____________________________。

　　工程內(nèi)容：____________________________。

　　2、工程承包范圍

　　承包范圍：_____________________面積為準。

　　3、合同工期

　　開工日期：______年______月______號。

　　坯房竣工日期：______年______月______號。(中途如有下雨一天則往后推遲一天)

　　竣工日期：______年______月______號。

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù)：______天。

　　4、工期延誤:因以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應(yīng)順延。

　　(1)設(shè)計變更和工程量增加。

　　(2)一周內(nèi)非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過______小時。

　　(3)不可抗力自然條件。

　　5、工程竣工:乙方必須按照協(xié)議書約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期竣工的，乙方承擔違約責任。

　　6、工程質(zhì)量標準:__________縣質(zhì)量檢測局為準。(不包括材料質(zhì)量)

　　7、合同價款

　　金額：建筑面積每平方米￥______元________建筑面積的總平方米。

　　工程預(yù)支款：￥______萬元。

　　竣工日付款：余下總金額的______%。

　　工程款結(jié)算：檢測工程竣工日后______個月內(nèi)無任何施工質(zhì)量問題則結(jié)清所欠佘款。

　　8、組成合同的.文件

　　(1)本合同協(xié)議書。

　　(2)標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。

　　(3)圖紙

　　雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　9、乙方向甲方按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。

　　10、乙方在施工過程中所需用的建材必需提前____天向甲方提出書面申請，甲方則需及時提供全部建筑不得誤工，保證施工期間的暢通。乙方在施工過程中如有造成不必在的浪費則按照市價賠償。

　　11、甲方有權(quán)對乙方工程實施監(jiān)督。在豬舍內(nèi)部結(jié)構(gòu)中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過程中不得隨意調(diào)動乙方的施工人員。

　　12、本合同正本兩份，具有同等效力，由發(fā)包人承包人分別保存一份。

　　13、合同生效。

　　合同訂立時間：____________年_______月______日。

　　合同訂立地點：_______________________________。

　　本合同雙方約定_______________________________后生效。

　　發(fā)包人：(簽名)____________

　　電話：______________

　　住所：____________________

　　承包人：(簽名)____________

　　電話：______________

　　住所：____________________

建筑施工合同4

　　甲方：

　　居民身份證號碼：

　　乙方：

　　居民身份證號碼：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，遵循自愿、平等、公平和誠信的原則，雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程地點：_____________________________。

　　二、工程名稱：_____________________________。

　　三、工程內(nèi)容：_____________________________。

　　四、合同工期

　　開工日期：_____年____月____日；

　　竣工日期：_____年____月____日；

　　合同總工期：_________天。

　　合同工期日歷天數(shù)以實際乙方進場開始施工之日起計算，因不可抗力自然因素，及甲方單方面原因造成乙方不能如期完成，合同工期順延，不計算在合同規(guī)定施工工期內(nèi)。

　　五、工程單項承包單價（單包工不包料）種類規(guī)格安裝費（元）備注包含由進場施工合格標準、驗收、退場等，所需要的高路堅及檔土墻按設(shè)計要求____元/m3全部費用甲方不再因市場變化政府政策因素，不在調(diào)整價格，此價格為全費用包干價注：以上工程包驗收合格，若不合格返工費用原材料損耗由乙方負責。

　　六、工程質(zhì)量技術(shù)要求：

　　乙方嚴格按照現(xiàn)行施工規(guī)范和驗收標準要求施工，必須達到砂漿飽滿、大面平整、順直、縫寬均勻、標高、符合設(shè)計要求，以及甲方現(xiàn)場施工管理人員發(fā)出的指令施工，質(zhì)量達不到規(guī)范標準要求的，甲方現(xiàn)場管理人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，乙方應(yīng)立即拆除和重新施工，其中耗材的相關(guān)費用及由此造成的工期延誤，由乙方獨立承擔相關(guān)責任及費用，乙方不服從管理的應(yīng)立刻清退出場并中止合同，產(chǎn)生的一切后果由乙方負責。

　　七、現(xiàn)場管理施工現(xiàn)場使用機械及工具由乙方負責，部分材料在30米之外甲方用機械轉(zhuǎn)到施工現(xiàn)場，領(lǐng)出去的物件因施工班單方面造成損耗及丟失，施工方應(yīng)負責修復(fù)和照價賠償。

　　八、現(xiàn)場處罰制度承包必須服從發(fā)包方現(xiàn)場施工管理人員的管理，由于措施不當造成質(zhì)量事故及原材料損耗時，甲方現(xiàn)場施工管理人員有權(quán)進行現(xiàn)場處罰處罰金（50-200元），乙方拒不簽字時，由甲方做施工記錄為準，結(jié)算時在工程結(jié)算款中予以扣除。

　　因乙方單方面造成工期延誤時，處以每天____元罰金，乙方不得有任何異議。

　　九、安全施工與檢查乙方遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格安全組織施工，并隨時接受安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。承包方及其勞務(wù)人員所有安全責任和因此發(fā)生的費用，由承包方全部承擔，發(fā)包方不與承擔任何連帶責任。施工現(xiàn)場必須帶安全帽，嚴禁穿拖鞋，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由發(fā)包方現(xiàn)場施工發(fā)包方處以個人罰款50元。

　　十、工程付款方式

　　本工程無預(yù)付款，承包方進場施工之日起，每施工30天后，按確認完成工程量的80%支付承包方，施工完成后，由發(fā)包方工程師組織驗收，合格后30天支付剩余款項。工程完工驗收合格。

　　十一、質(zhì)量標準及驗收

　　1、工程質(zhì)量：按總（分）包合同有關(guān)質(zhì)量的約定、國家現(xiàn)行的《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》和《建筑安裝工程質(zhì)量評定標準》，本工作必須達到質(zhì)量評定__________等級。

　　2、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現(xiàn)場簽證單及保修書等）。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的'，乙方應(yīng)及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導(dǎo)致工期延誤的，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。

　　十二、違約責任

　　1、當發(fā)生下列情況之一時，工程承包人應(yīng)承擔違約責任：

　�。�1）工程承包人違反本合同約定，不按時向勞務(wù)分包人支付勞務(wù)報酬；

　�。�2）工程承包人不履行或不按約定履行合同義務(wù)的其他情況。

　　2 、工程承包人不按約定核實勞務(wù)分包人完成的工程量或不按約定支付勞務(wù)報酬或勞務(wù)報酬尾款時，應(yīng)按勞務(wù)分包人同期向銀行貸款利率向勞務(wù)分包人支付拖欠勞務(wù)報酬的利息，并按拖欠金額向勞務(wù)分包人支付每日_____‰的違約金。

　　3 、工程承包人不履行或不按約定履行合同的其他義務(wù)時，應(yīng)向勞務(wù)分包人支付違約金______________元，工程承包人尚應(yīng)賠償因其違約給勞務(wù)分包人造成的經(jīng)濟損失，順延延誤的勞務(wù)分包人工作時間。

　　4、當發(fā)生下列情況之一時，勞務(wù)分包人應(yīng)承擔違約責任：

　　（1）勞務(wù)分包人因自身原因延期交工的，每延誤一日，應(yīng)向工程承包人支付________元的違約金；

　　（2）勞務(wù)分包人施工質(zhì)量不符合本合同約定的質(zhì)量標準，但能夠達到國家規(guī)定的最低標準時，勞務(wù)分包人應(yīng)向工程承包人支付__________的違約金；

　　（3）勞務(wù)分包人不履行或不按約定履行合同的其他義務(wù)時，應(yīng)向工程承包人支付違約金__________元，勞務(wù)分包人尚應(yīng)賠償因其違約給工程承包人造成的經(jīng)濟損失，延誤的勞務(wù)分包人工作時間不予順延。

　　5、一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。

　　十三、爭議的解決

　　工程承包人和勞務(wù)分包人在履行合同時發(fā)生爭議，可以自行和解或要求有關(guān)主管部門調(diào)解，任何一方不愿和解、調(diào)解或和解、調(diào)解不成的，雙方約定采用下列第__________種方式解決爭議：

　�。�1）雙方達成仲裁協(xié)議，向_______仲裁委員會申請仲裁；

　�。�2）向有管轄權(quán)的人民法院起訴。

　　十四、本合同未盡事宜及因施工現(xiàn)場額外產(chǎn)生的費用，雙方協(xié)商擬定不納入合同范圍內(nèi)。本合同一式___份，至合同簽訂之日起生效。

　　甲方：

　　_____年____月____日

　　乙方：

　　_____年____月____日

建筑施工合同5

　　發(fā)包方(甲方)：_________________

　　承包方(乙方)：_________________

　　茲有乙方現(xiàn)承包甲方發(fā)包的工程，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，達成如下條款，并共同遵守執(zhí)行。

　　一、工程概況：

　　_________________

　　1、工程名稱：_________________面包磚路面

　　2、工程地點：_________________

　　3、承包內(nèi)容：_________________路牙石。面包磚路面

　　4、承包范圍：_________________園內(nèi)所有面包磚路面

　　5、承包方式：_________________包工。不包材料

　　6、質(zhì)量要求：_________________GB50210-20xx《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》

　　7、工期要求：_________________ 年月日至年月日。

　　二、甲方工作：

　　_________________

　　1、甲方指派為駐工地代表，負責履行本合同的相關(guān)事宜，全面、全權(quán)負責現(xiàn)場的管理工作，對乙方的工程質(zhì)量、進度、安全文明等工作進行監(jiān)督、檢查。

　　2、負責向乙方提供臨時水電。

　　三、乙方工作：

　　_________________

　　1、乙方為駐工地代表，常駐現(xiàn)場，負責履行合同范圍內(nèi)的'應(yīng)盡職責，按照甲方要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。

　　2、做好承包范圍內(nèi)各相關(guān)工種間的交叉配合工作，竣工驗工前的成品保護工作由乙方負責。

　　3、未經(jīng)甲方同意，不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線。

　　四、關(guān)于質(zhì)量的約定：

　　_________________

　　1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設(shè)計變更等進行施工，工程質(zhì)量達到施工合同要求，相關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)范(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作為本工程的質(zhì)量評定驗收標準。

　　2、如因乙方責任原因造成質(zhì)量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　五、關(guān)于工期的約定：

　　_________________

　　1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期，工期順延。

　　2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。

　　3、因氣候等不可抗力的因素而影響工期，工期順延。

　　六、關(guān)于價款和結(jié)算的約定：

　　_________________

　　1、雙方商定本工程合同承包價格每平米_____22_____元(人民幣)。

　　2、本承包價格包含人工費。

　　3、付款方式：_________________現(xiàn)金

　　a、開工后1日內(nèi)，甲方付款10000元作為乙方的前期進場費。

　　b、施工每100米后，甲方結(jié)款一次

　　e、余款5%元待壹年后結(jié)清。

　　七、關(guān)于材料的約定：

　　_________________

　　1、甲方負責聯(lián)系及時提供乙方所需材料，并按時到場。經(jīng)乙方驗收入庫后，由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價賠償。

　　2、乙方須在預(yù)算定額范圍內(nèi)使用材料(包括臨時電)，材料損耗按定額計，超支的不合理材耗由乙方自行承擔，并在承包價格中相應(yīng)扣減。

　　3、所有進場甲方的供材，乙方不得擅自挪用。

　　八、關(guān)于安全生產(chǎn)的約定：

　　_________________

　　1、甲乙雙方另行簽訂安全協(xié)議，作為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力。

　　2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規(guī)章制度，以及對文明現(xiàn)場和安全生產(chǎn)的要求。

　　3、乙方須嚴格遵守安全協(xié)議中的條款，嚴禁在施工現(xiàn)場發(fā)生違法亂紀等行為。

　　九、關(guān)于違約責任的約定：

　　_________________

　　1、乙方須自行完成本施工任務(wù)，嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉(zhuǎn)包。

　　2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金_______________元。

　　3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險，在施工中發(fā)生安全生產(chǎn)事故造成人身傷害或財產(chǎn)損失，由乙方承擔經(jīng)濟賠償責任。

　　4、如乙方違約給甲方造成經(jīng)濟損失，由乙方負責經(jīng)濟賠償，且甲方有權(quán)單方終止本合同。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效，履行完畢后即終止。其中未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。

　　甲方(簽章)：_________________乙方(簽字)：_________________

　　年月日年月日

建筑施工合同6

　　一、建筑施工合同中管理費

　�。ㄒ唬┕芾碣M全額返還給實際施工人

　　最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得�！薄督ㄖā返诹邨l第一款規(guī)定：“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質(zhì)證書�！� 收繳或者沒收非法轉(zhuǎn)包、違法分包的非法所得，充分體現(xiàn)了法律對非法轉(zhuǎn)包、違法分包行為的否定性評價，立法目的在于規(guī)范建筑業(yè)市場，保證建筑工程質(zhì)量，進而保證人民群眾生命、財產(chǎn)安全。具體到本案，十六化建公司依據(jù)無效的《設(shè)備租賃合同書》取得的105萬元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒有法律依據(jù)，應(yīng)當予以收繳。

　　最高人民法院審理認為：根據(jù)《解釋》第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得。”上述司法解釋通過對“非法轉(zhuǎn)包”等無效行為取得的“非法所得”規(guī)定“可以”進行收繳，目的在于平衡當事人之間的利益關(guān)系，及時制裁違法行為，進一步規(guī)范建筑市場，保證建筑工程質(zhì)量，進而保證人民生命、財產(chǎn)安全。對建設(shè)工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應(yīng)根據(jù)案件實際情況及當事人違法情節(jié)而定，不能因為適用懲罰措施而導(dǎo)致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據(jù)本案實際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的.管理費。

　　上述案件中，最高人民法院在認定建設(shè)工程合同無效后，依據(jù)《解釋》第四條對定，將非法轉(zhuǎn)包人已經(jīng)取得的管理費，認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式，而是根據(jù)案件實際情況，以公平公正原則為基礎(chǔ)，以平衡各方利益為標準，做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。

　�。ǘ┓ㄔ鹤枚ü芾碣M支付比例

　　最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認為：本案中所涉及《工程施工合同》因?qū)俜欠ㄞD(zhuǎn)包而無效，合同自成立時起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達公司轉(zhuǎn)包后可向?qū)嶋H施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效，故騰達公司根據(jù)合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協(xié)調(diào)，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55．6241萬元，并無不當。

　　最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認為：原審判決鑒于教育公司對工程進行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數(shù)，參照教育公司發(fā)包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況，按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。

　　上述案件中，最高人民法院在確認建設(shè)工程合同無效后，根據(jù)無效合同的處理原則，認定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉(zhuǎn)包人實際上進行了施工管理和組織工作，依據(jù)民法中的公平原則，酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數(shù)額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉(zhuǎn)包人實際進行的管理和組織工作的勞務(wù)費用，從而酌定實際施工人管理費數(shù)額。

　�。ㄈ└鶕�(jù)過錯原則確定管理費數(shù)額

　　最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認為：20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》約定：乙方（余松堅、黃澤喜）按工程實際結(jié)算總價的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》性質(zhì)為轉(zhuǎn)包合同，應(yīng)認定為無效，中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質(zhì)主要是轉(zhuǎn)包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認定為合同無效后應(yīng)當據(jù)實結(jié)算的工程款；盡管此約定是當事人真實意思表示，但合同被認定為無效后，如何分配此筆費用屬審判權(quán)即自由裁量權(quán)調(diào)整范疇；一、二審判決根據(jù)案件實際情況決定各半分配并無不當。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款，法律依據(jù)不足，本院不予支持。

　　上述案件中，最高人民法院在確認建設(shè)工程合同無效后，根據(jù)我國《合同法》第五十八條規(guī)定：“合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產(chǎn)，應(yīng)當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當折價補償。有過錯的一方應(yīng)當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應(yīng)當各自承擔相應(yīng)的責任�！鄙鲜霭讣校欠ㄞD(zhuǎn)包人和實際施工人對涉案承包協(xié)議的無效均有過錯，最高人民法院根據(jù)過錯責任原則，依據(jù)法院自由裁量權(quán)確定管理費數(shù)額。

　　（四）根據(jù)合同履行情況結(jié)算

　　最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認為：對管理費，從二審查明的案件事實來看，雙方在有關(guān)會議紀要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標收取。對此，實系路航公司為履行合同所產(chǎn)生的必需的開支，屬于工程價款的一部分，即使合同無效，雙方亦應(yīng)根據(jù)合同情況按實進行結(jié)算。因此，二審判決認定謝劍標應(yīng)按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費，并無不當。

　　上述案件中，最高人民法院在認定建設(shè)工程合同無效后，認定涉案管理費屬于工程價款的一部分�！督忉尅返诙䲢l規(guī)定：“建設(shè)工程施工合同無效，但是建設(shè)工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應(yīng)予支持�！鄙鲜霭讣�，涉案合同雖然無效，但是路航公司實際履行了管理義務(wù)，該管理義務(wù)對應(yīng)工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結(jié)算工程價款時，亦應(yīng)當參照合同約定按實結(jié)算管理費。

　�。ㄎ澹┥形粗Ц兜墓芾碣M無需再支付

　　最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認為：《解釋》第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得�！备鶕�(jù)上述規(guī)定，人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經(jīng)實際取得。本案中，因當事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理并支付相應(yīng)管理費的證據(jù)，二審法院對此處理并無不當。

　　二、建筑施工合同的法律含義

　　建設(shè)工程施工合同是指發(fā)包方（建設(shè)單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權(quán)利、義務(wù)的協(xié)議。依照施工合同，施工單位應(yīng)完成建設(shè)單位交給的施工任務(wù)，建設(shè)單位應(yīng)按照規(guī)定提供必要條件并支付工程價款。建設(shè)工程施工合同是承包人進行工程建設(shè)施工，發(fā)包人支付價款的合同，是建設(shè)工程的主要合同，同時也是工程建設(shè)質(zhì)量控制、進度控制、投資控制的主要依據(jù)。施工合同的當事人是發(fā)包方和承包方，雙方是平等的民事主體。

　　三、管理費用的法律意思是什么

　　管理費用是指企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的各種費用。包括的具體項目有:企業(yè)董事會和行政管理部門在企業(yè)經(jīng)營管理中發(fā)生的，或者應(yīng)當由企業(yè)統(tǒng)一負擔的公司經(jīng)費、工會經(jīng)費、待業(yè)保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構(gòu)費、咨詢費、訴訟費、業(yè)務(wù)招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。

　　管理費用屬于期間費用，在發(fā)生的當期就計入當期的損失或是利益。

　　企業(yè)應(yīng)通過“管理費用”科目，核算管理費用的發(fā)生和結(jié)轉(zhuǎn)情況。該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項管理費用，貸方登記期末轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目的管理費用，結(jié)轉(zhuǎn)后該科目應(yīng)無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。

建筑施工合同7

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲方xx改造，現(xiàn)委托乙方施工承建，甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。為確保質(zhì)量，按時完成任務(wù)，甲乙雙方本著平等互惠，公平公正的原則，就有關(guān)事項達成以下協(xié)議：

　　一、工程名稱：xxxx。

　　二、工期：xx年xx月至xx年xx月

　　三、工程議價：xx元。

　　四、承包方式：包工包料。

　　五、工程內(nèi)容：大門拆建，門衛(wèi)房拆建，圍墻拆建，硬化籃球場，排球場，操場墊高整平鋪石粉，教學(xué)樓內(nèi)外粉，校路鋪花磚，樓前區(qū)鋪花磚等。

　　六、乙方在建設(shè)施工時，一定要保證質(zhì)量，如有不符合質(zhì)量問題，要求翻工，造成的.浪費由乙方負責，并負責翻工費用。

　　七、乙方在施工期間要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方負責。

　　八、在改造期間，任何一方修改施工內(nèi)容，增加工程項目，必須甲乙雙方商量，雙方達成一致后，方可施工。

　　九、甲方需為乙方施工提供便利，保證施工期間施工場地通水通電。

　　十、付款方式：完工后，經(jīng)甲方或有關(guān)單位驗收合格后全部付清。

　　十一、本合同未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，意見一致后可作補充條文。

　　十二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方確認后，雙方法人簽字即可生效，雙方必須嚴格遵守執(zhí)行。

　　十三、結(jié)算付清工程款后，本合同書自然終止無效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

建筑施工合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：

　　一、在施工過程中所有的水電路三通，由甲方負責

　　二、在施工中安全質(zhì)量第一，現(xiàn)場工傷事故由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

　　三、在施工中如：砌墻要正，不能誤差太大，灰份要勻，磚縫要一條線，井樁、地梁、防震柱、上圈梁，殼子板要正、平、不能偏，扎鋼筋混凝土比例必須按要求，粉墻要平、瓷磚要粘土正，上下左右要均勻，地磚必須要平、正、不能有斜塊，頂要平整。房頂、防水要做好、保證不漏水。

　　四、在施工中甲方發(fā)現(xiàn)乙方不按要求操作，或偷工減料現(xiàn)象者，第一以說服，第二再說服，要是第三次發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)終止合同或扣10%的現(xiàn)金。

　　五、施工中如果甲乙雙方有不同意見發(fā)生爭吵，先由村委會調(diào)協(xié)，如果調(diào)協(xié)不成則在鄉(xiāng)一級調(diào)協(xié)。

　　六、在付款方面，第一次減5%，第二次減5%，這10%在交付鑰匙時一次性付清。

　　七、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽合同簽字之日起生效。

　　九、工程完工時自動結(jié)束。

　　十、工期為：3月9日動工，5月10完工，甲乙雙方合作愉快。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑施工合同9

　　招標編號( )

　　甲方(建設(shè)單位)：

　　乙方(施工單位)：

　　遵照《建設(shè)工程施工招標投標監(jiān)督管理規(guī)定》要求，經(jīng)工程項目報建和市招標辦備案，甲、乙雙方對本工程項目進行了商議。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，特定協(xié)議如下。

　　一、工程項目的綜合說明

　　1、名稱：

　　2、地址：

　　3、規(guī)模：

　　4、結(jié)構(gòu)及層數(shù)：

　　5、發(fā)包方式：

　　6、發(fā)包范圍：

　　7、年月天

　　8、質(zhì)量要求：

　　二、工程造價

　　1、經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商定本承包協(xié)議造價為：

　　人民幣：元(大寫： )

　　2、價格計算依據(jù)：

　　(1)標定的定額為：

　　(2)標定的取費標準：

　　(3)政策性調(diào)價文件截止日期：

　　三、材料采購供應(yīng)

　　材料采購、運輸、保管的責任和計價依據(jù)：

　　對材料質(zhì)量的要求：

　　四、工程款支付方式

　　1、在合同簽署后，開工前%作為工程付款。

　　2、甲方按工程月進度向乙方準時付款。

　　3、按XX市有關(guān)文件規(guī)定，工程竣工后甲方向乙方撥付工程款至總造價的. %;留 %做維修款，待工程竣工維修期滿后一個月內(nèi)全部付清。

　　4、施工期允許調(diào)整的內(nèi)容和依據(jù)：

　　五、工程基礎(chǔ)的處理和重大設(shè)計變更費用的計取

　　1、施工過程三通一平由甲方負責，其費用不含在總價內(nèi)。

　　2、基礎(chǔ)墊層以下的地基處理有乙方負責，其費用不含在總價內(nèi)，待竣工結(jié)算時按實際發(fā)生給與調(diào)整。

　　3、結(jié)構(gòu)、規(guī)模、標準等重大設(shè)計變更由該工程圖紙設(shè)計部門出變更圖紙或變更說明，并由乙方負責施工，其費用不含在總價內(nèi)。待竣工結(jié)算時按實際發(fā)生給予調(diào)整。

　　六、工程保修

　　本工程保修按《建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　七、遇有本合同未盡事宜，由甲、乙雙方通過協(xié)商另訂補充條款，作為本合

　　同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等法律效力。

　　八、甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，按本合同約定的下列方法之一進行解決：

　　1、由仲裁委員會仲裁;

　　2、向人民法院起訴。

　　以上協(xié)議經(jīng)雙方單位蓋章、負責人簽字生效。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：代表人(簽字)：代表人(簽字)：電話：電話：

　　簽約日期：

　　簽約地點：

建筑施工合同10

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內(nèi)容及范圍：

　　二、承包形式：

　　三、工程造價及合同款支付：

　　1、工程總造價：

　　2、第一次付款：工程竣工并驗收合格后，支付工程總造價的95%;

　　第二次付款：總工程款的5%作為質(zhì)保金，一年后結(jié)清。

　　甲方支付上述款項時，乙方應(yīng)當事先向甲方出具等額合法的專業(yè)發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕支付而不承擔任何法律責任。

　　四、工程期限：本工程工期為天(日歷天)，自年月日至年月日(也可以約定自乙方收到甲方開工通知書之日起算)

　　五、工程質(zhì)量標準：

　　1、工程質(zhì)量應(yīng)當達到達到設(shè)計施工圖紙要求及發(fā)包規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量要求協(xié)議書約定的質(zhì)量標準，質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的.質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。因承包人原因工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準，承包人承擔違約責任。

　　2、雙方對工程質(zhì)量有爭議，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據(jù)其責任分別達到設(shè)計施工圖紙要求及發(fā)包規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量要求，竣工驗收備案合格。

　　六、違約責任

　　1、乙方無故逾期開工或逾期完工的，每逾期一天應(yīng)按工程總造價的1‰ 支付違約金。

　　2、甲方逾期付款的，每逾期一天應(yīng)按合同應(yīng)付工程款的1‰支付違約金。

　　3、乙方采購工程材料及施工質(zhì)量不合格或有重大質(zhì)量隱患，影響甲方正常使用的，除應(yīng)一次性支付工程總額5‰的違約金，并及時采取措施返工更改外，每影響正常使用一天，還應(yīng)按工程總造價的1‰支付違約金。

　　七、工程安全要求：

　　1、乙方負責工程現(xiàn)場的安全文明施工，應(yīng)負責統(tǒng)一管理本工程的施工作業(yè)安全及消防等工作。甲方有權(quán)按有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，檢查、監(jiān)督施工安全工作的實施，乙方應(yīng)認真執(zhí)行甲方有關(guān)安全管理工作的指示。

　　2、乙方應(yīng)為其執(zhí)行本合同所雇用的全部人員承擔工傷事故責任。

　　3、甲方應(yīng)為其現(xiàn)場機構(gòu)雇用的全部人員承擔工傷事故責任。

　　八、雙方權(quán)利義務(wù)：

　　(一)甲方：

　　1、解決材料物資的堆放和臨時設(shè)施場地。

　　2、在乙方不違反合同條例的情況下，保證按照合同約定方式支付工程款。

　　(二)乙方：

　　1、在施工期間嚴格遵守甲方的一切規(guī)章制度，保護甲方設(shè)施，乙方人員不得隨意在甲方廠區(qū)內(nèi)走動、閑逛，服從甲方進出門管理。

　　2、承擔本工程施工中的一切安全事故責任。

　　3、按合同工期組織施工，以確保工程按期完成。

　　4、把好質(zhì)量關(guān)，確保工程質(zhì)量達到驗收標準并根據(jù)有關(guān)規(guī)定組織工程驗收工作。

　　5、組織落實施工管理人員和材料設(shè)備進場。

　　6、施工中如遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害影響，不能按原計劃正常施工，乙方應(yīng)及時向甲方通報，由此而發(fā)生的費用增減或損失，雙方協(xié)商解決。

　　7、安全文明施工。

　　九、工程驗收：

　　1、工程竣工后，乙方向甲方匯報工程竣工情況，甲方在接到乙方驗收申請報告后應(yīng)在五個工作日內(nèi)組織有關(guān)部門與乙方共同驗收。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。并于驗收合格后十五日內(nèi)按照合同支付工程款。

　　2、工程竣工驗收合格后一年內(nèi)，承包方負責該工程的質(zhì)保工作。

　　十、附則：

　　1、未盡事宜雙方協(xié)商解決,無法協(xié)商達成一致的，由甲方所在地人民法院解決。

　　2、本合同一式肆份，雙方各執(zhí)兩份，經(jīng)雙方簽字、蓋章、即開始生效，至工程款結(jié)清后自動失效。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　代表(簽字)：代表(簽字):

　　年月日年月日

建筑施工合同11

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　施工協(xié)議書武陽xx麗園小區(qū)四角亭景觀工程190000.00元（十九萬元整）

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）：_________承德XX公司

　　承包方（以下簡稱乙方）：_________

　　經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，本著雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造武陽xx麗園小區(qū)景觀xx工程，簽訂以下協(xié)議：_________

　　一、xx工程內(nèi)容：_________

　　平米等xx工程（詳見施工圖紙）。

　　以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預(yù)算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。

　　二、xx工期：_________

　　1、xx開工日期：_________本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止，共_______個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。

　　2、xx施工期內(nèi)，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

　　3、xx因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

　　4、xx發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　三、xx工程合同價款：_________

　　經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣_190000.00元（十九萬元整），若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實際發(fā)生結(jié)算。

　　四、xx承建方式

　　1、乙方對建筑工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　2、甲方對乙方所進場材料進行確認核準制。乙方對其提供所承

　　建工程的飾面樣板材料，必須經(jīng)雙方共同確認方可進行施工。

　　3、xx施工期間甲方負責乙方施工現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生的水電費用。

　　五、xx工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：_________

　　1、本工程無預(yù)付款。

　　2、合同生效后，發(fā)包人按時直接向承包人支付工程款：_________支付次數(shù)分三次支付。

　　1、四角亭a亭完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給

　　該項工程款合同金額60％。四角亭b亭完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。四角亭c亭完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。廊架c完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。防腐木地板完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。

　　2、工程全部完工后，付單項工程總費用（工程總價）的20%。

　　3、工程全部完工后三個月內(nèi)，付工程總費用（總價，包括業(yè)主

　　認可的簽證、變更）10%。

　　4、扣留工程總費用（含業(yè)主認可的.簽證、變更費用）10%為質(zhì)

　　保金，工程全部完工并已驗收合格為時間節(jié)點計算，一年后支付。

　　3、此合同所描述款項含稅金（即稅金由甲方代扣，扣除稅率為

　　3.41％）。

　　六、xx工程質(zhì)量要求：_________

　　1、xx乙方必須嚴格按甲方所審定之設(shè)計施工圖紙的內(nèi)容、要求

　　及有關(guān)古建筑施工規(guī)范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權(quán)提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。

　　2、xx施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證（采用視頻資料）。

　　七、xx工程竣工驗收結(jié)算：_________

　　乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗收報告申請，甲方在收到竣工驗收報告后五天內(nèi)組織有關(guān)部門進行驗收，并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設(shè)計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結(jié)算。

　　八、xx延期違約責任：_________

　　乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，

　　則每延誤一天計罰人民幣500元；若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內(nèi)書面確認工期可順延。

　　九、xx質(zhì)保內(nèi)容

　　質(zhì)保內(nèi)容按有關(guān)建筑施工驗收規(guī)范標準執(zhí)行。

　　十、質(zhì)保期限

　　以工程竣工驗收合格之日起計算工程質(zhì)保期，質(zhì)保期為十二個月。質(zhì)保期從竣工驗收之日開始計算，xx期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

　　十一、雙方在施工中的幾項規(guī)定：_________

　　1、施工期間，甲方因故進行修改調(diào)整，應(yīng)提前二天通知乙方，向乙方發(fā)出修改書或修改圖紙。如乙方發(fā)現(xiàn)有不妥之處，應(yīng)提前二天以書面形式上報甲方，經(jīng)甲方及設(shè)計部門處理后再行施工，所有修改調(diào)整的費用由甲方負責。

　　2、施工期間，乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作，落實各項安

　　全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

　　3、甲方負責現(xiàn)場工地的關(guān)系協(xié)調(diào)，以確保乙方施工進度。

　　4、乙方派出專人與甲方保持聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工。乙方承建

　　的土建項目，應(yīng)與相關(guān)安裝工序密切配合，要求應(yīng)用書面聯(lián)系。

　　十二、合同生效與終止：_________

　　本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿，甲

　　方將款項結(jié)清后合同即告終止。

　　十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執(zhí)壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應(yīng)盡可能協(xié)商解決�？裳a簽有關(guān)協(xié)議，xx補簽有關(guān)協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　合同附件一：_________

　　1、工程圖紙2、工程預(yù)算書

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　日期：_______________日期：_______________

建筑施工合同12

　　發(fā)包方（甲方）：________

　　承包方（乙方）：________

　　依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：東明縣文廟大成殿修繕工程

　　工程地點：東明縣城（原鎮(zhèn)一中學(xué)校院內(nèi)）

　　工程承包范圍：

　　1、文廟大成殿屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除，清掃望磚屋面；給整個屋面做防水，增加砂漿找平層、防水卷材、鋪底灰、鋪瓦、嵌縫、更換損壞瓦件。

　　2、所有木質(zhì)構(gòu)件原有油漆面鏟除、清掃、下架木刷漆、上架木繪制彩繪（達到墨線小點金的效果、但不貼金）、更換損壞的'木質(zhì)構(gòu)件。

　　3、文廟散水增加階條石與陡板；

　　4、重新制作月臺，并增加階條石、陡板、望柱、尋杖欄板、甬路海墁地面、如意踏跺；

　　5、更換墻面酥堿青磚、修復(fù)墻體裂痕等；以上所用材料參照工程預(yù)算書。

　　承包方式：包工包料

　　二、合同價款（固定價格）

　　金額（人民幣大寫）：柒拾柒萬元整；￥770000、00元；

　　三、工期：

　　合同工期：60日歷天

　　開工日期：20xx年7月5日

　　竣工日期：20xx年9月5日

　　按期完成不獎不罰，工期每推遲一天，罰合同價款的千分之五（5‰），但總數(shù)不超過合同價款的百分之五（5%）罰款將被作為違約金從最后一次撥付的工程款中扣除。

　　四、工程質(zhì)量標準

　　本工程質(zhì)量標準必須達到國家現(xiàn)行《工程建筑裝飾裝修質(zhì)量驗收規(guī)范》的合格標準。

　　五、安全生產(chǎn)

　　乙方必須安全、文明施工，必要時工地現(xiàn)場應(yīng)采用圍護等措施，施工中造成的一切安全責任事故由乙方負責，所發(fā)生費用全部由乙方承擔。

　　六、工程款支付：

　　合同簽訂后甲方應(yīng)在乙方正式施工后3日內(nèi)支付合同價款的20%作為預(yù)付款；工程大部分項目完成后支付合同價款的40%；工程全部完成后再支付合同價款的35%；本工程質(zhì)保金為5%。

　　七、質(zhì)保期：三年

　　保修期限執(zhí)行現(xiàn)行的國家標準《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，缺陷期內(nèi)由乙方負責保修，費用由乙方承擔。保修期從乙方施工完成交由甲方使用時算起，保修期結(jié)束甲方全部支付乙方該工程的質(zhì)保金（即本工程5%的質(zhì)保金）。

　　八、合同的生效

　　合同訂立時間：20xx年7月4日

　　本合同雙方約定簽字蓋章后生效。

　　九、附則、

　　1、本合同發(fā)生糾紛后，當事雙方應(yīng)及時協(xié)商，協(xié)商不成時，任何一方均可申請上級業(yè)務(wù)主管部門進行調(diào)解，解決不了的，可向菏澤市經(jīng)濟合同仲裁委員會申請仲裁，或直接向人民法院起訴

　　2、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方（蓋章）：________乙方、（蓋章）：________

　　法定代表人：________法定代表人：________

　　或委托代理人（簽字）：________或委托代理人（簽字）：________

　　________年________月________日

建筑施工合同13

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》，并結(jié)合有關(guān)規(guī)定和本工程的具體情況，經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，在雙方自愿及完全清楚、理解本合同條款的基礎(chǔ)上，簽訂本合同。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內(nèi)容：住宅樓土建及施工

　　二、工程承包方式、范圍：

　　1、承包方式：按合同包人工、包機械、包工程、包安全、包質(zhì)量、包文明施工、包驗收。

　　2、承包范圍：是指整幢房子的主體、內(nèi)外粉刷及施工范圍內(nèi)的'專業(yè)施工項目到房子可以竣工驗收為止；主體從基礎(chǔ)放線，基礎(chǔ)開挖回填，墊層為開始至屋面封頂蓋瓦(砼澆搗、墻體的砌筑、所有粱、板砼澆搗，內(nèi)外墻腳手架搭設(shè)、澆水養(yǎng)護、篩砂、半塊磚利用，并每日做好落地灰的清理)。內(nèi)墻抹灰、地面找平、東西墻抹灰、南北外墻貼面、地面散水臺階等圖紙要求。木工：模板、模板制作安裝、釘子、鐵絲。鋼筋工：扎絲、焊條、鋼筋的制作、安裝。架子工：外墻腳手架搭拆、安全網(wǎng)掛設(shè)、龍門吊搭拆，還必須配備施工員、吊機工、安全員、架子工、電焊工、測水平和沉降觀察的記錄，室內(nèi)外垃圾清理。乙方自備攪拌機、龍門吊、合灰機、腳手架材料等各種施工用的大小機械設(shè)備、安裝、修理與安全帽等等。

　　三、工程包價：

　　按實際面積結(jié)算，每平方米單價為元，屋面工程不計算面積。工價一次性商定，乙方不得找任何理由向甲方補償工程款。

　　四、付款方式：

　　基礎(chǔ)完工付款萬元，每層蓋板結(jié)束后甲方付給乙方工程款萬元，每內(nèi)粉刷一層付款

　　五、工程工期：

　　從簽定合同之日起個工作日竣工，每層砌體現(xiàn)澆封頂9天。在施工中，乙方如無法按時完成工期或技術(shù)力量薄弱，工程質(zhì)量和進度搞不上去，甲方有權(quán)終止合同，乙方作自動放棄，甲方只付乙方所做工程量工資款的70%。

　　六、質(zhì)量要求：

　　乙方必須按照現(xiàn)行施工規(guī)范操作，墻體平整、灰縫飽滿、砼澆搗密實、無蜂窩，內(nèi)外粉刷不能有裂縫，空鼓、外墻磚平整、勘條一條線。每個部位工程必須達到專項施工驗收規(guī)范標準。在施工中，乙方不按施工規(guī)定和圖紙尺寸施工，所造成質(zhì)量返工和損失，由乙方賠償雙倍的材料款。出現(xiàn)一次罰款貳佰元。

　　七、施工安全責任：

　　乙方必須按照現(xiàn)行勞動安全操作規(guī)程施工，教育職工安全生產(chǎn)，并實行“三級”安全教育遵守工程的規(guī)章制度，對腳手架、機具經(jīng)常進行檢查、維修，方可施工。如施工中，乙方不按國家勞動安全規(guī)程操作，所引起的人體傷亡，與甲方無關(guān)，均由乙方自行承擔全部經(jīng)濟和法律責任。

　　八、其它：

　　本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。甲乙雙方必須互相遵守，任何一方違反合同所造成的后果，由違約方負責。如有未盡事宜，甲方雙方協(xié)商解決，雙方簽字生效，本合同具有同等法律效力，工程結(jié)束后，合同失效。

　　甲方：乙方：

　　年月日

建筑施工合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　為確保工程質(zhì)量及圓滿完成施工任務(wù)，明確雙方責任，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特定制本合同，雙方必須共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程結(jié)構(gòu)：鋼筋混泥土框架結(jié)構(gòu);

　　2、建筑面積：平方米，最后按建筑實際面積為準，樓頂有女兒墻、隔熱層。

　　第二條：承包方式

　　1、包工不包料。甲方負責采購施工所需的建筑材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、水電等。乙方負責施工，并負責所有施工用具設(shè)備;包括：斗車、料桶、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘、鐵釘、扎絲、及生產(chǎn)生活用具等。

　　2、承包價格：每平方米元，建筑面積按每層樓外墻計算。

　　4、工程承包內(nèi)容：土建工程施工。乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。包括;基礎(chǔ)、女兒墻、墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層、內(nèi)墻水泥粗粉等。

　　5、乙方在施工時出現(xiàn)工程增減時，甲、乙雙方共同協(xié)商，確定后增減工價，待完工后一并納入結(jié)算。

　　6、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的`意見建議，在使用材料時保證工程質(zhì)量的前提下，乙方必須堅持節(jié)省，不浪費的原則。

　　第三條：工程質(zhì)量

　　1、整個工程應(yīng)按質(zhì)、按量完成，并達到符合國家施工規(guī)范。

　　2、房屋結(jié)構(gòu)按照設(shè)計圖紙布局，尺寸可根據(jù)現(xiàn)場科學(xué)，合理放線，具體尺寸變更和鋼筋更改由甲方?jīng)Q定并通知乙方處理，對隱蔽工程需經(jīng)甲方人員驗收合格后乙方方能進行下一環(huán)節(jié)施工。

　　3、鋼筋工程：要求采用電渣壓力焊(柱子鋼筋)。

　　4、乙方未按甲方要求，質(zhì)量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。

　　第四條：工程工期

　　1、從簽訂合同之日起計算，乙方必須在————年——月——日前完成主體工程，完工時間不能超過——天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。乙方所需材料，應(yīng)兩天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。

　　2、在保證工程質(zhì)量的前提下，因下雨和建筑材料原因工期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權(quán)扣除乙方施工費。

　　第五條：施工費結(jié)算方式

　　1、合同簽定后，甲方購買材料，乙方積極組織施工人員進行施工，工程完工經(jīng)驗收合格后甲方支付工程款的70%給乙方。

　　2、剩余工程款的30%做為工程質(zhì)量保證金，保修期為一年，無質(zhì)量問題，到期一次性付清質(zhì)量保證金，保修期內(nèi)如有房屋漏水，墻體裂縫，等施工問題，乙方接到甲方房屋質(zhì)量問題，乙方應(yīng)迅速及時地進行處理，直到甲方滿意，否則甲方另請人處理，工時及材料從保證金中扣除。

　　2、甲、乙雙方必須共同遵守以上約定的付款方式。

　　第六條：安全生產(chǎn)及其它

　　1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，佩帶安全帽，高空作業(yè)必須系好安全帶，并做好周邊安全防護措施。做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發(fā)生病、傷、亡等一切安全事故，責任由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。

　　2、雙方責任：甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質(zhì)量，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。

　　3、其他未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　4、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字或蓋章后生效。

　　5、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方(簽字或蓋章): 乙方(簽字或蓋章):

　　年月日年月日