【集合】工程合同6篇

　　隨著人們對法律的了解日益加深，合同的地位越來越不容忽視，合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編精心整理的工程合同6篇，希望對大家有所幫助。

工程合同 篇1

　　多項選擇題

　　1、法律關(guān)系的三個要素是( )

　　A、目的

　　B、主體

　　C、客體

　　D、內(nèi)容

　　2、下列合同屬于從合同( )

　　A、分包合同

　　B、監(jiān)理合同

　　C、借款合同

　　D、擔保合同

　　3、合法代理的條件( )

　　A、事先取得委托書

　　B、經(jīng)過公證或鑒證

　　C、以委托人的名義

　　D、在委托范圍內(nèi)

　　4、當事人訂立合同的程序是( )的階段

　　A、要約引誘

　　B、要約邀請

　　C、要約

　　D、承諾

　　5、合同是平等主體的( )之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議

　　A、自然人

　　B、法人

　　C、其他組織

　　D、國家機關(guān)

　　6、當事人對合同的格式條款的理解發(fā)生爭議時( )

　　A、應(yīng)按通常的理解予以解釋

　　B、有兩種以上解釋的'，應(yīng)作出不利于提供格式條款的一方的解釋

　　C、有兩種以上解釋的，應(yīng)作出有利于提供格式條款的一方的解釋

　　D、在格式條款與非格式條款不一致時，應(yīng)采用非格式條款

　　7、按照《合同法》的規(guī)定，下列( )等內(nèi)容屬于各類合同一般應(yīng)包括的條款

　　A、數(shù)量和質(zhì)量的約定

　　B、合同擔保方式

　　C、合同價款和支付方法

　　D、解決合同爭議的方法

　　8、無效合同的確認權(quán)屬于( )

　　A、合同當事人雙方的上級

　　B、監(jiān)理工程師

　　C、仲裁機構(gòu)

　　D、人民法院

　　9、建設(shè)工程合同是一種( )

　　A、雙務(wù)合同

　　B、有償合同

　　C、諾成合同

　　D、要物合同

　　10、合同當事人訂立仲裁協(xié)議的作用是( )

　　A、市場競爭的需要

　　B、仲裁機構(gòu)對糾紛進行仲裁的先決條件

　　C、排除了法院對糾紛的管轄

　　D、合同當事人均受仲裁協(xié)議的約束

　　11、擔保法規(guī)定的擔保方式有( )

　　A、保證

　　B、定金

　　C、抵押

　　D、留置權(quán)

　　12、公路工程施工合同解除的條件有( )

　　A、合同當事人協(xié)商一致

　　B、承包人將其工程全部轉(zhuǎn)包

　　C、因不可抗力因素致使合同無法履行

　　D、發(fā)包人不按約定支付工程款使合同無法履行

　　13、證明合同的真實性、合法性的機關(guān)是( )

　　A、人民法院

　　B、仲裁機構(gòu)

　　C、公證機關(guān)

　　D、工商行政管理部門

　　14、合同糾紛的處理原則是( )

　　A、誠實信用

　　B、協(xié)商為主

　　C、公正、公平

　　D、調(diào)解優(yōu)先

　　15、合同的有效實質(zhì)要件( )

　　A、主體合格

　　B、合同當事人意思表示真實

　　C、合同內(nèi)容不違反法律和社會公共利益

　　D、合同標的確定和可能

　　16、公路工程施工合同文件主要包括( )

　　A、合同意向書

　　B、合同協(xié)議書與中標通知書

　　C、合同條件與工程量清單

　　D、技術(shù)規(guī)范與圖紙

　　17、中標人按照合同約定或者經(jīng)招標人同意，可以將中標項目的( )分包給他人完成

　　A、部分非主體工作

　　B、全部非主體工作

　　C、部分非關(guān)鍵性工作

　　D、全部非關(guān)鍵性工作

　　18、依據(jù)我國《招投標法》的規(guī)定，招標分為( )

　　A、委托招標

　　B、議標

　　C、公開招標

　　D、邀請招標

　　19、屬于以下情況之一者，資格預(yù)審申請文件無效( )

　　A、未按期送達的資格預(yù)審申請文件

　　B、未經(jīng)法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字

　　C、未加蓋投標人印章的資格預(yù)審申請文件

　　D、內(nèi)容虛假的資格預(yù)審申請文件

　　20、綜合評分法適用于( )

　　A、二級公路

　　B、高速公路

　　C、一級公路

　　D、技術(shù)復雜的特大橋梁、特長隧道工程

工程合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及行業(yè)管理的有關(guān)規(guī)定，在自愿、平等、互利的基礎(chǔ)上，甲方委托乙方完成有關(guān)本工程土建原材等的試驗檢測任務(wù)，為明確甲方乙方雙方的.權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商，訂立本合同，愿共同遵守。

　　一、工程名稱及相關(guān)內(nèi)容

　　施工單位：中鐵航空港集團第一工程有限公司臨汾山水水泥皮帶廊隧道項目部

　　工程名稱：臨汾山水水泥皮帶廊隧道監(jiān)理單位：北京中城建建設(shè)監(jiān)理有限公司臨汾山水隧道監(jiān)理部工程地址：洪洞縣明姜鎮(zhèn)興旺嶼村

　　二、甲方承擔責任

　　1、(甲方或總包單位工地現(xiàn)場取樣員)負責按照設(shè)計要求及相關(guān)規(guī)定見證取樣;要求乙方取樣時，應(yīng)提前約定時間、地址、聯(lián)系人等電話等;

　　2、如需要現(xiàn)場檢測時，甲方需提供必要的工作、生活等便利條件給乙方，本項目部一般為八小時工作期間取樣;

　　3、如取樣或現(xiàn)場檢測時段在每日八小時工作期間外或法定節(jié)假日時間，應(yīng)提前與乙方協(xié)商聯(lián)系，以便合理安排工作。

　　4、應(yīng)按協(xié)商付款方式給乙方支付檢測費用;不按約定支付檢測費用時，由此造成的損失全部由甲方負擔。

　　三、乙方承擔責任

　　1、負責來樣等級標示，按國家有關(guān)標準規(guī)范及資質(zhì)授權(quán)范圍正確執(zhí)行測試規(guī)程，進行檢測并出具檢測報告;(接到檢測結(jié)果不符合時，及時將檢測概況通知甲方，若甲方接到通知后未采取相應(yīng)的措施，乙方有權(quán)拒絕甲方的不合理要求，所發(fā)生的檢測費用由甲方承擔。)

　　2、乙方必須及時提供檢測報告，指導甲方施工生產(chǎn)使用。

　　3、負責試驗檢測工作中的有關(guān)技術(shù)問題的咨詢。

　　乙方承擔工程范圍內(nèi)的檢測內(nèi)容：

　　1、水泥物理性能檢測;

　　2、毛石、砂子、石子物理性能檢測;

　　3、普通混凝土配合比、砂漿配合比;

　　4、鋼筋原材、鋼筋網(wǎng)片、鋼筋焊件、U型鋼及其他施工相關(guān)剛才力學性能試驗檢測及無損檢測;

　　5、混凝土、砂漿試塊強度試驗;

　　6、混凝土抗?jié)B檢測;

　　7、正常施工過程中的混凝土結(jié)構(gòu)實體鋼筋保護層厚度檢測、后置埋件錨固承載力檢驗;

　　8、有質(zhì)量疑義時混凝土回彈、鉆芯檢測以及砌筑砂漿強度檢測;

　　9、水泥、砂、骨料、外加劑等氯離子檢驗;

　　10、橡膠止水帶、膨脹止水條及防水板、盲管的物理性能檢測。

　　11、上述試驗檢測內(nèi)容必須滿足業(yè)主及監(jiān)理提出的檢測項目。

　　12、除上述1~10外且在乙方資質(zhì)批準的范圍內(nèi)的檢測項目。

　　四、付款方式

　　雙方協(xié)商如下付款方式：

　　1、工程完工后一次結(jié)清;

　　2、乙方最后資料齊全，甲方付清款項;

　　3、乙方提供收款收據(jù)及正式發(fā)票。

　　六、其他：

　　1、本合同未盡事宜，經(jīng)甲方、乙方雙方協(xié)商一致，可訂立補充條款，補充條款及附件均視為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力;

　　2、甲乙雙方因履行本合同所產(chǎn)生的真議，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方同意將爭議提交仲裁委員會裁決;

　　3、本合同一式3份，甲方2份，乙方1份具有同等法律效力，雙方蓋章、簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方將 工程， 發(fā)包給乙方施工。為了明確雙方責任，保證施工順利進行，經(jīng)雙方充分協(xié)商，按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的有關(guān)規(guī)定 ，雙方達成一致意見，特簽訂本合同，雙方共同遵守執(zhí)行。

　　第一條 工程名稱:。

　　第二條 工程地點:。

　　第三條 工程內(nèi)容、涂料品牌、色號：

　　1、工程內(nèi)容：

　　2、涂料品牌：

　　3、使用顏色號：

　　第四條 工程造價及結(jié)算方式

　　1、本工程平涂面積約為 m2 ，單價為： 元/ m2

　　(此單價不含稅金、配合費)

　　2、工程總造價約為： ，以現(xiàn)金結(jié)算，乙方包工包料，完工后按實際完成工作量展開計算并結(jié)合簽證按實結(jié)算。

　　3、工程竣工驗收合格后 天內(nèi)，由乙方負責將工程造價結(jié)算書送交甲方審核辦理結(jié)算手續(xù)。

　　第五條 合同工期

　　甲方發(fā)出進場通知后， 天內(nèi)乙方必須安排工人進場施工，有效工期為 日歷天。

　　在施工過程中如遇以下任何一種情況，工期順延：

　　1、遇到不可抗拒的災(zāi)害或事故(包括雨季停工)。

　　2、甲方要求變更設(shè)計圖紙、工程內(nèi)容或增加項目。

　　第六條 工程質(zhì)量等級

　　1、甲方對工程質(zhì)量的要求; ，在保質(zhì)期內(nèi)不脫皮，基本不褪色。

　　2、由建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督部門對本合同項目工程質(zhì)量進行評定，達到本款要求。

　　3、雙方對工程質(zhì)量有爭議，提請建筑工程質(zhì)量監(jiān)督部門仲裁。

　　第七條 工程款支付

　　乙方進場施工三日內(nèi)甲方支付乙方30%工程款備材料，乙方完成膩子施工甲方支付乙方75%工程款，工程竣工驗收合格，甲方支付乙方工程總造價的99%，預(yù)留1%保修金，保修期為壹年，保修期滿十五天內(nèi)甲方一次性付清乙方。

　　第八條 竣工驗收

　　雙方對工程施工質(zhì)量按《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》jg73-91標準進行驗收。

　　第九條 甲方、乙方責任范圍

　　一、甲方責任

　　1、甲方提供用水、用電和工人住宿的位置，甲方承擔由此費用。

　　2、按第七條款支付乙方進度款。

　　3、負責提供與施工相關(guān)的資料。

　　4、甲方派 為工地現(xiàn)場代表，幫助乙方解決應(yīng)由甲方負責的問題，與乙方協(xié)商解決施工中出現(xiàn)的問題，及時辦理乙方送達的關(guān)于工程進度、現(xiàn)場簽證工作。

　　5、負責組織工程的`竣工驗收。

　　二、乙方責任

　　1、嚴格按甲方確定的施工圖及說明進行施工，保證質(zhì)量，按時完工并交付使用。

　　2、乙方委派 為工地現(xiàn)場代表，負責行使乙方的權(quán)利及義務(wù)。

　　3、負責提供外墻涂料驗收資料，參加甲方組織的工程竣工驗收，辦理竣工結(jié)算。

　　4、在施工期間做好現(xiàn)場防火、防盜及安全生產(chǎn)工作，工作中甲方不對乙方材料失竊負責，施工中若發(fā)生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方應(yīng)負責。

　　5、乙方進場人員由專人管理并服從甲方統(tǒng)一管理。

　　6、做好文明施工、工完場清工作。

　　第十條 違約責任及爭議解決辦法

　　1、合同生效后如有色號更改應(yīng)征得乙方同意，否則因為更改造成乙方定貨損失的，則要求更改方應(yīng)按更改色彩油漆內(nèi)墻工程量造價的50%賠償乙方的經(jīng)濟損失。

　　2、乙方按合同規(guī)定的質(zhì)量標準進行施工，如屬乙方責任所發(fā)生施工質(zhì)量問題，乙方必須返工，由此產(chǎn)生的費用均由乙方承擔。

工程合同 篇4

　　委托方：(以下簡稱甲方)

　　服務(wù)方： (以下簡稱乙方)

　　項目名稱：

　　根據(jù)甲方項目建設(shè)的需要，現(xiàn)甲方委托乙方對其開發(fā)建設(shè)的 工程進行各項檢測，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就相關(guān)事宜達成如下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　工程地址：建設(shè)單位項目負責人：聯(lián)系電話：

　　施工單位： 施工單位項目負責人： 聯(lián)系電話：

　　監(jiān)理單位： 項目總監(jiān)： 聯(lián)系電話：

　　建設(shè)(監(jiān)理)單位見證員：聯(lián)系電話：送樣員：聯(lián)系電話：

　　二、檢測項目

　　根據(jù)省建設(shè)廳認證頒發(fā)的資質(zhì)證書認定的檢測范圍及項目(具體項目詳見附件)對乙方開展檢測服務(wù)。

　　三、檢測收費

　　根據(jù)云發(fā)改價格(20xx)989號文件《云南省建設(shè)工程質(zhì)量檢測和建筑材料試驗收費標準的通知》標準收費并按實結(jié)算。

　　四、付費方式

　　檢測費用支付方式如下：先預(yù)付人民幣5000.00元，透支額度500.00元，透支期限15天。

　　五、雙方權(quán)利、義務(wù)

　　(一)甲方義務(wù)：

　　1.工程開工后，凡建設(shè)過程發(fā)生的相關(guān)檢測均委托乙方進行。

　　2.根據(jù)付款條件支付相應(yīng)檢測費用。

　　(二)甲方權(quán)利：

　　1.對在建工程的各類檢測數(shù)據(jù)有知情權(quán)，協(xié)議執(zhí)行過程，可隨時查詢。

　　2.從乙方獲取工程檢測咨詢服務(wù)的'權(quán)利。

　　(三)乙方義務(wù)：

　　1.根據(jù)相關(guān)標準及甲方要求，在承諾期限內(nèi)完成檢測任務(wù)，并及時提供檢測報告。

　　2.對發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量問題(如水泥安定性不合格、實際檢測結(jié)果不滿足設(shè)計要求等)，及時向甲方通報。

　　3.做好相關(guān)服務(wù)工作，特殊項目檢測(或乙方檢測能力以外的項目)，分包前應(yīng)將分包單位情況通報甲方征得甲方同意 后進行分包。

　　4.提供檢測咨詢服務(wù)，若甲方需要時應(yīng)指導甲方抽樣送檢工作。

　　6.檢測費用透支期限超過15天，中心將電話通知甲方，一星期內(nèi)未來續(xù)款，則停發(fā)報告。

　　(四)乙方權(quán)利根據(jù)相應(yīng)服務(wù)內(nèi)容收取檢測費用。

　　六、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份。

　　本合同自簽訂日生效，若一方毀約，則毀約方應(yīng)按本合同額的15%賠償另一方經(jīng)濟損失。

　　七、未言明事項雙方協(xié)商解決，協(xié)商未果，由工程所在地人民法院裁決。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇5

　　1、未取得建設(shè)審批手續(xù)的施工合同的效力如何認定?

　　發(fā)包人就尚未取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證等行政審批手續(xù)的工程，與承包人簽訂的建設(shè)工程施工合同無效。但在一審法庭辯論終結(jié)前發(fā)包人取得相應(yīng)審批手續(xù)或者經(jīng)主管部門批準建設(shè)的，應(yīng)當認定合同有效。

　　發(fā)包人未取得建筑工程施工許可證的，不影響施工合同的效力。

　　2、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第一條第(二)項規(guī)定的“沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義”承攬建設(shè)工程(即“掛靠”)具體包括哪些情形?

　　具有下列情形之一的，應(yīng)當認定為《解釋》規(guī)定的“掛靠”行為：

　　(1)不具有從事建筑活動主體資格的個人、合伙組織或企業(yè)以具備從事建筑活動資格的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;

　　(2)資質(zhì)等級低的建筑施工企業(yè)以資質(zhì)等級高的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;

　　(3)不具有施工總承包資質(zhì)的建筑施工企業(yè)以具有施工總承包資質(zhì)的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;

　　(4)有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)通過名義上的聯(lián)營、合作、內(nèi)部承包等其他方式變相允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程。

　　3、如何認定是否屬于必須招標的建設(shè)工程?

　　《解釋》第一條第(三)項規(guī)定的“必須進行招標”的建設(shè)工程的認定應(yīng)當依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》第三條的規(guī)定、《中華人民共和國招標投標法實施條例》和原國家發(fā)展計劃委員會《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定予以確定。法律、行政法規(guī)有新規(guī)定的，適用其新規(guī)定。

　　4、勞務(wù)分包合同的效力如何認定?

　　同時符合下列情形的，所簽訂的勞務(wù)分包合同有效：

　　(1)勞務(wù)作業(yè)承包人取得相應(yīng)的勞務(wù)分包企業(yè)資質(zhì)等級標準;

　　(2)分包作業(yè)的范圍是建設(shè)工程中的勞務(wù)作業(yè)(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、鋼筋、混凝土、腳手架、模板、焊接、水暖、鈑金、架線);

　　(3)承包方式為提供勞務(wù)及小型機具和輔料。

　　合同約定勞務(wù)作業(yè)承包人負責與工程有關(guān)的大型機械、周轉(zhuǎn)性材料租賃和主要材料、設(shè)備采購等內(nèi)容的，不屬于勞務(wù)分包。

　　5、如何認定建筑企業(yè)的內(nèi)部承包行為?

　　建設(shè)工程施工合同的承包人將其承包的全部或部分工程交由其下屬的分支機構(gòu)或在冊的項目經(jīng)理等企業(yè)職工個人承包施工，承包人對工程施工過程及質(zhì)量進行管理，對外承擔施工合同權(quán)利義務(wù)的，屬于企業(yè)內(nèi)部承包行為;發(fā)包人以內(nèi)部承包人缺乏施工資質(zhì)為由主張施工合同無效的，不予支持。

　　6、小型建筑工程及農(nóng)民低層住宅施工合同、家庭住宅室內(nèi)裝飾裝修合同的效力如何認定?

　　施工人簽訂合同承建小型建筑工程或兩層以下(含兩層)農(nóng)民住宅，或者進行家庭住宅室內(nèi)裝飾裝修，當事人僅以施工人缺乏相應(yīng)資質(zhì)為由，主張合同無效的，一般不予支持。對于當事人確實違反企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定承攬工程的，可以建議有關(guān)行政主管部門予以處理。

　　前述合同對質(zhì)量標準有約定的，依照其約定，沒有約定的，依照通常標準或符合合同目的的特定標準予以確定。當事人有其他爭議的，原則上可以參照本解答的相關(guān)內(nèi)容處理。

　　7、當事人在訴訟前已就工程價款的結(jié)算達成協(xié)議，一方要求重新結(jié)算的，如何處理?

　　當事人在訴訟前已就工程價款的結(jié)算達成協(xié)議，一方在訴訟中要求重新結(jié)算的，不予支持，但結(jié)算協(xié)議被法院或仲裁機構(gòu)認定為無效或撤銷的除外。

　　建設(shè)工程施工合同無效，但工程經(jīng)竣工驗收合格，當事人一方以施工合同無效為由要求確認結(jié)算協(xié)議無效的，不予支持。

　　8、承包人項目經(jīng)理在合同履行過程中所施行為的效力如何認定?

　　施工合同履行過程中，承包人的項目經(jīng)理以承包人名義在結(jié)算報告、簽證文件上簽字確認、加蓋項目部章或者收取工程款、接受發(fā)包人供材等行為，原則上應(yīng)當認定為職務(wù)行為或表見代理行為，對承包人具有約束力，但施工合同另有約定或承包人有證據(jù)證明相對方知道或應(yīng)當知道項目經(jīng)理沒有代理權(quán)的除外。

　　9、當事人工作人員簽證確認的效力如何認定?

　　當事人在施工合同中就有權(quán)對工程量和價款洽商變更等材料進行簽證確認的具體人員有明確約定的，依照其約定，除法定代表人外，其他人員所作的簽證確認對當事人不具有約束力，但相對方有理由相信該簽證人員有代理權(quán)的除外;沒有約定或約定不明，當事人工作人員所作的簽證確認是其職務(wù)行為的，對該當事人具有約束力，但該當事人有證據(jù)證明相對方知道或應(yīng)當知道該簽證人員沒有代理權(quán)的除外。

　　10、工程監(jiān)理人員在簽證文件上簽字確認的效力如何認定?

　　工程監(jiān)理人員在監(jiān)理過程中簽字確認的簽證文件，涉及工程量、工期及工程質(zhì)量等事實的，原則上對發(fā)包人具有約束力，涉及工程價款洽商變更等經(jīng)濟決策的，原則上對發(fā)包人不具有約束力，但施工合同對監(jiān)理人員的授權(quán)另有約定的除外。

　　11、固定總價合同履行中，當事人以工程發(fā)生設(shè)計變更為由要求對工程價款予以調(diào)整的，如何處理?

　　建設(shè)工程施工合同約定工程價款實行固定總價結(jié)算，在實際履行過程中，因工程發(fā)生設(shè)計變更等原因?qū)е聦嶋H工程量增減，當事人要求對工程價款予以調(diào)整的，應(yīng)當嚴格掌握，合同對工程價款調(diào)整有約定的，依照其約定;沒有約定或約定不明的，可以參照合同約定標準對工程量增減部分予以單獨結(jié)算，無法參照約定標準結(jié)算的，可以參照施工地建設(shè)行政主管部門發(fā)布的計價方法或者計價標準結(jié)算。

　　主張工程價款調(diào)整的當事人應(yīng)當對合同約定施工的具體范圍、實際工程量增減的原因、數(shù)量等事實承擔舉證責任。

　　12、固定價合同履行過程中，主要建筑材料價格發(fā)生重大變化，當事人要求對工程價款予以調(diào)整的，如何處理?

　　建設(shè)工程施工合同約定工程價款實行固定價結(jié)算，在實際履行過程中，鋼材、木材、水泥、混凝土等對工程造價影響較大的主要建筑材料價格發(fā)生重大變化，超出了正常市場風險的范圍，合同對建材價格變動風險負擔有約定的，原則上依照其約定處理;沒有約定或約定不明，該當事人要求調(diào)整工程價款的`，可在市場風險范圍和幅度之外酌情予以支持;具體數(shù)額可以委托鑒定機構(gòu)參照施工地建設(shè)行政主管部門關(guān)于處理建材差價問題的意見予以確定。

　　因一方當事人原因?qū)е鹿て谘诱`或建筑材料供應(yīng)時間延誤的，在此期間的建材差價部分工程款，由過錯方予以承擔。

　　13、固定總價合同履行中，承包人未完成工程施工的，工程價款如何確定?

　　建設(shè)工程施工合同約定工程價款實行固定總價結(jié)算，承包人未完成工程施工，其要求發(fā)包人支付工程款，經(jīng)審查承包人已施工的工程質(zhì)量合格的，可以采用“按比例折算”的方式，即由鑒定機構(gòu)在相應(yīng)同一取費標準下分別計算出已完工程部分的價款和整個合同約定工程的總價款，兩者對比計算出相應(yīng)系數(shù)，再用合同約定的固定價乘以該系數(shù)確定發(fā)包人應(yīng)付的工程款。

　　當事人就已完工程的工程量存在爭議的，應(yīng)當根據(jù)雙方在撤場交接時簽訂的會議紀要、交接記錄以及監(jiān)理材料、后續(xù)施工資料等文件予以確定;不能確定的，應(yīng)根據(jù)工程撤場時未能辦理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配舉證責任。

　　14、承包人依據(jù)《解釋》第二十條的規(guī)定要求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款的，如何處理?

　　建設(shè)工程施工合同約定發(fā)包人應(yīng)在收到承包人提交的竣工結(jié)算文件后一定期限內(nèi)予以答復，但未明確約定逾期不答復即視為認可竣工結(jié)算文件，承包人依據(jù)《解釋》第二十條的規(guī)定要求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款的，不予支持。

　　建設(shè)工程施工合同對此未作明確約定，承包人僅以原建設(shè)部《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》第十六條的規(guī)定，或者《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)通用條款第33.3條的約定為依據(jù)，要求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款的，不予支持。

　　15、“黑白合同”中如何結(jié)算工程價款?

　　法律、行政法規(guī)規(guī)定必須進行招標的建設(shè)工程，或者未規(guī)定必須進行招標的建設(shè)工程，但依法經(jīng)過招標投標程序并進行了備案，當事人實際履行的施工合同與備案的中標合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當以備案的中標合同作為結(jié)算工程價款的依據(jù)。

　　法律、行政法規(guī)規(guī)定不是必須進行招標的建設(shè)工程，實際也未依法進行招投標，當事人將簽訂的建設(shè)工程施工合同在當?shù)亟ㄔO(shè)行政管理部門進行了備案，備案的合同與實際履行的合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當以當事人實際履行的合同作為結(jié)算工程價款的依據(jù)。

　　備案的中標合同與當事人實際履行的施工合同均因違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定被認定為無效的，可以參照當事人實際履行的合同結(jié)算工程價款。

　　16、“黑白合同”中如何認定實質(zhì)性內(nèi)容變更?

　　招投標雙方在同一工程范圍下另行簽訂的變更工程價款、計價方式、施工工期、質(zhì)量標準等中標結(jié)果的協(xié)議，應(yīng)當認定為《解釋》第二十一條規(guī)定的實質(zhì)性內(nèi)容變更。中標人作出的以明顯高于市場價格購買承建房產(chǎn)、無償建設(shè)住房配套設(shè)施、讓利、向建設(shè)方捐款等承諾，亦應(yīng)認定為變更中標合同的實質(zhì)性內(nèi)容。

　　備案的中標合同實際履行過程中，工程因設(shè)計變更、規(guī)劃調(diào)整等客觀原因?qū)е鹿こ塘吭鰷p、質(zhì)量標準或施工工期發(fā)生變化，當事人簽訂補充協(xié)議、會談紀要等書面文件對中標合同的實質(zhì)性內(nèi)容進行變更和補充的，屬于正常的合同變更，應(yīng)以上述文件作為確定當事人權(quán)利義務(wù)的依據(jù)。

　　17、無效建設(shè)工程施工合同中的工程價款如何確定?

　　建設(shè)工程施工合同無效，但工程經(jīng)竣工驗收合格，當事人任何一方依據(jù)《解釋》第二條的規(guī)定要求參照合同約定支付工程折價補償款的，應(yīng)予支持。承包人要求發(fā)包人按中國人民銀行同期貸款利率支付欠付工程款利息的，應(yīng)予支持。發(fā)包人以合同無效為由要求扣除工程折價補償款中所含利潤的，不予支持。

　　18、《解釋》中"實際施工人"的范圍如何確定?

　　《解釋》中的"實際施工人"是指無效建設(shè)工程施工合同的承包人，即違法的專業(yè)工程分包和勞務(wù)作業(yè)分包合同的承包人、轉(zhuǎn)承包人、借用資質(zhì)的施工人(掛靠施工人);建設(shè)工程經(jīng)數(shù)次轉(zhuǎn)包的，實際施工人應(yīng)當是最終實際投入資金、材料和勞力進行工程施工的法人、非法人企業(yè)、個人合伙、包工頭等民事主體。法院應(yīng)當嚴格實際施工人的認定標準，不得隨意擴大《解釋》第二十六條第二款的適用范圍。對于不屬于前述范圍的當事人依據(jù)該規(guī)定以發(fā)包人為被告主張欠付工程款的，應(yīng)當不予受理，已經(jīng)受理的，應(yīng)當裁定駁回起訴。

　　建筑工人追索欠付工資或勞務(wù)報酬的，按照工資支付的相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及《北京市高級人民法院關(guān)于依法快速處理建設(shè)領(lǐng)域拖欠農(nóng)民工工資相關(guān)案件的意見》妥善處理。

　　19、違法分包合同、轉(zhuǎn)包合同的實際施工人主張欠付工程款的，訴訟主體如何確定?發(fā)包人的責任如何承擔?

　　實際施工人以違法分包人、轉(zhuǎn)包人為被告要求支付工程款的，法院不得依職權(quán)追加發(fā)包人為共同被告;實際施工人以發(fā)包人為被告要求支付工程款的，應(yīng)當追加違法分包人或轉(zhuǎn)包人作為共同被告參加訴訟，發(fā)包人在其欠付違法分包人或轉(zhuǎn)包人工程款范圍內(nèi)承擔連帶責任。發(fā)包人以其未欠付工程款為由提出抗辯的，應(yīng)當對此承擔舉證責任。

　　20、不具有資質(zhì)的掛靠施工人主張欠付工程款的，如何處理?掛靠人又將工程分包、轉(zhuǎn)包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，如何處理?

　　不具有資質(zhì)的實際施工人(掛靠施工人)掛靠有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)(被掛靠人)，并以該企業(yè)的名義簽訂建設(shè)工程施工合同，被掛靠人怠于主張工程款債權(quán)的，掛靠施工人可以以自己名義起訴要求發(fā)包人支付工程款，法院原則上應(yīng)當追加被掛靠人為訴訟當事人，發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承擔給付責任。因履行施工合同產(chǎn)生的債務(wù)，被掛靠人與掛靠施工人應(yīng)當承擔連帶責任。

　　掛靠人承攬工程后，以被掛靠人名義將工程分包、轉(zhuǎn)包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，按照《北京市高級人民法院審理民商事案件若干問題的解答之五》第四十七條規(guī)定處理。

　　21、發(fā)包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的，如何處理?

　　承包人依據(jù)建設(shè)工程施工合同要求發(fā)包人支付工程款，發(fā)包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的，不予支持，但當事人另有約定、生效判決、仲裁裁決予以確認或發(fā)包人有證據(jù)證明其有正當理由向合法分包人、實際施工人支付的除外。

工程合同 篇6

　　甲方：____市____區(qū)長江管理處 （以下簡稱甲方）

　　乙方： ____市XX公司（以下簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和條例明確各自在施工中的合法權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責任，根據(jù)工程具體情況，本著平等互利的原則，雙方針對工程建設(shè)有關(guān)事項協(xié)商自愿簽訂如下合同條款

　　一、 工程概況及承包方式

　　1、 工程名稱：通江閘河道清淤工程

　　2、 工程地點： ____區(qū)長江管理處通江閘以南與長江連接的內(nèi)河

　　3、 工程承包方式：包工包料

　　4、工程概況：本工程位于____區(qū)嘶馬鎮(zhèn)通江閘以南與長江連接，該河道部分河段落因長期未清理，河淤泥大量堆積已經(jīng)影響航道內(nèi)船只通航。需要將該段河道的堆積淤泥清理，確保船只正常通航。

　　二、 工程內(nèi)容

　　清理該河道內(nèi)影響航道內(nèi)船只通航的淤泥，工程量約6000立方米。

　　三、 工程造價

　　工程造價為：（ 元）。本工程項目為一次包干價，超支不補

　　四、 工程期限

　　工程開工日期：________年____月____日 工程竣工日期：________年____月____日

　　五、 質(zhì)量要求

　　工程質(zhì)量標準：

　　六、 付款方式

　　工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的 100% 。

　　七、雙方責任

　　1、 甲方：負責提供整個工程的'使用、設(shè)計要求；提供現(xiàn)場使用的電位置；提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地

　　2、 乙方：向甲方提供工程報價 。

　　八、其它事宜

　　經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：

　　1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

　　2、 如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。

　　3、乙方應(yīng)慎重、嚴格按照國家關(guān)于施工建設(shè)安全的法律規(guī)定及行業(yè)規(guī)定進行安全施工，因乙方的原因致使建設(shè)工程在合理使用期限內(nèi)造成人身和財產(chǎn)損害的,乙方應(yīng)當承擔損害賠償責任。

　　4、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

　　5、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。工程款結(jié)清后合同自行失效。

　　甲方單位名稱： ____市____區(qū)長江管理處 （蓋XX） 法人代表： 委托代理人：

　　乙方單位名稱:

　　____市XX公司 法人代表：委托代理人：________年____月____日

　�。ㄉwXX

【工程合同】相關(guān)文章：

工程工程合同01-10

新版工程工程合同02-13

工程合同工程合同02-21

工程工程合同15篇04-24

建筑工程工程合同04-02

新版工程工程合同模板06-16

建筑工程工程合同06-29

工程工程合同書06-23

工程工程合同范本02-04

精品工程工程合同03-01