- 相關推薦
文化版費買賣合同書
在當今社會,人們對合同愈發(fā)重視,越來越多事情需要用到合同,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,以下是小編收集整理的文化版費買賣合同書,僅供參考,歡迎大家閱讀。
承攬方:______________________
委托方:______________________
合同雙方為明確各自權利和義務,經友好協(xié)商,按照《民法典》及其有關規(guī)定,特訂立本合同。
一、承攬標準
二、質量要求及技術標準:以客戶提供稿件的確認件為準!按國家標準執(zhí)行。
三、版費承擔責任及起訂量:所有包裝由______________________公司大版制作,版費由委托方預付________萬元,每單款包裝累計達到貨值_________萬元,承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。
四、貨款結算方式及時間:每月月底對賬,承攬方提供_________%增值稅發(fā)票,委托方在次月____日之前付款。除承攬方書面特別指定外,貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。
五、驗收標準和方法:按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。
六、運輸方式及交貨時間:承攬方負責送貨到委托方,運費承攬方負責。新版的交貨時間:稿件客戶確認后_________天交貨,返單交貨時間為合同簽定后_________天交貨。
七、加工承攬地:承攬方所在地。
八、合同生效后,承攬方需向委托方交納質保金_________萬元,質保金在結款時扣除。
九、合同生效后,委托方中途提出變更承攬標的,如未給承攬方造成損失之前,委托方可以要求更改訂單,承攬方以更改后的訂單交貨,如承攬方已施工,所有稿費,版費,材料費及工時費均由委托方承擔,委托方不得拒付相關費用。
十、交貨期的約定:交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協(xié)商確定,時間從委托方定稿并下訂單開始計算,由于定稿或訂單延誤,則交貨期順延。
十一、驗收時間:自承攬方交付產品之日起,委托方應按合同約定對產品的數(shù)量和質量進行檢驗,若產品的數(shù)量或質量不符合合同約定,委托方應在收到產品之日起____日內向承攬方提出書面異議,并不得動用產品,否則視為產品的數(shù)量和質量符合約定。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)的質量缺陷,使用期內發(fā)生問題,除委托方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責退換,如有其它問題雙方協(xié)商解決。
十二、知識產權:委托方定作的產品如涉及到注冊商標或外觀設計專利,著作權等知識產權,委托方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委托方還應向承攬方提供委托書,營業(yè)執(zhí)照復印件,條碼證,證等。委托方對提供的所有材料的真實性,合法性負責,如委托方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛,由委托方承擔一切經濟和法律責任
十三、承攬方需提供給委托方營業(yè)執(zhí)照復印件,證,印刷執(zhí)照復印件,第三方檢測報告。
十四、除外責任:因不可抗力,停電,主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付,不應視為承攬方違約,但承攬方應在上述事故發(fā)生后的12小時內書面通知委托方,并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)一周以上,委托方方有權取消本合同。
十五、違約責任:承攬方未按合同規(guī)定的質量交付定作物,委托方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責調換,并承擔逾期交付的責任;經過調換后,仍不符合合同規(guī)定的,委托方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,委托方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,因此造成逾期交付的按本條第四款處理;少交部分委托方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。因包裝問題造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。逾期交貨,每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的%的違約金
未經委托方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付本合同總金額________%的違約金。如因承攬方工作進度達或產品品質不到合同約定,使委托方錯過了產品上市的最佳時機,從而使委托方遭受損失,則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外,視實際情況另外承擔委托方直接及間接的經濟損失。
十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業(yè)務,雙方均收受本合同的約束。
十七、未盡事宜,均按《民法典》有關條例的規(guī)定執(zhí)行。
十八、合同履行過程中發(fā)生任何糾紛雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成交由委托方所在地有管轄權的法院訴訟解決。
十九、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同雙方蓋章之日起生效,但合同約定有預付款的,自預付款交付之日起生效。
本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止
承攬方:______________________
委托方:______________________
簽訂地點:______________________
簽訂時間:________年____月____日
【文化版費買賣合同書】相關文章:
買賣合同書05-19
買賣合同書08-07
[經典]買賣合同書08-24
家具買賣合同書06-01
公司買賣合同書05-28
木材買賣合同書04-01
設備買賣合同書03-15
服裝買賣合同書04-23
汽車買賣合同書04-23
機器買賣合同書03-01