(合集)機械加工協議
在不斷進步的社會中，協議的使用成為日常生活的常態(tài)，簽訂協議是解決糾紛的保障。那么相關的協議到底怎么寫呢？下面是小編精心整理的機械加工協議，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
機械加工協議1
買方（甲方）：有限公司 合同編號：
賣方（乙方）：有限公司 簽訂合同時間： 年 月 日
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務，確保雙方實現各自的經濟目的`，經雙方充分協商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。
一．設備名稱、型號規(guī)格、主要參數、數量、金額
二．技術標準及售后服務：（乙方對產品質量負責的條件和期限）
1．甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應
3．乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試
4．安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓
6．乙方對設備終生跟蹤服務，在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用
三．交貨時間：
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后 天內安裝調試完畢交付使用
五．驗收：
安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗
收手續(xù)
六．設備交付及運輸方式：
1、交貨地點： 有限公司
2、運輸方式：汽車公路運輸
3、運輸費用：由乙方承擔
4、貨物風險：自貨物運至甲方工廠安裝現場后轉移至甲方，在此之前之一切風險由乙
方承擔
七．設備付款方式：
1．支付方式：銀行轉帳支付
2．支付時間：
1.合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金；
2.乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進度款；
3.余款雙方驗收完成后，一個月內付清。
3．開票時間： 驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發(fā)票
八．人力不可抗力
本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰(zhàn)爭、騷亂等人力不可預見及不可
九.保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等
十.解決合同糾紛方式:
1. 本合同經雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應經雙方本著相
互諒解的態(tài)度協商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。
2．若協商不妥，則到原告方人民法院起訴
3．違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。
十一.其它
1. 本合同經雙方代表簽字蓋章后即生效
2. 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份
甲 方： 乙 方：
代 表： 代 表：
聯系人： 聯系人：
電話/傳真： 電話/傳真：
日 期： _______年_______月_______日日 期：_______年_______月_______日
機械加工協議2
甲：_______
乙：_______
一、甲：因為生產需要訂購以下配件材料經過乙：承接達成以下協議：
乙：收到（甲）資料（包括圖紙）必須在2個工作日內，要報價并復回貨期。
二、生產技術要求：所有零件要按照圖紙要求進行生產加工。
如果加工數量很多，請先試做一組，（材料及加工費用由乙承擔）。
三、交貨規(guī)定：
1、所有零件必須按甲要求時間內送到甲工廠。
2、超過合同期3天之內未送到貨扣5%貨款。
3、超過合同期3天以上6天之內未送到貨扣15%貨款。
4、超過合同期7天以上貨物未送到貨扣30%貨款，并支付因超期送貨導致甲生產拖期所造成的一切損失。
5、送貨時乙必須將圖紙一同送回甲，如果缺少一張圖紙扣50元。
6、送貨時必須在送貨單上注明：甲（單號）和材料名稱，如果對不上甲方訂購單：一律不付款。
四、驗收標準：（以圖紙為最終驗收標準）。
五、收貨規(guī)定：
1、所有零件貨物經由甲質檢人員統一驗收入庫，全部合格者收貨，如果出現有次品且由甲自行返工處理扣10%貨款。
2、如果退回返工處理必須在3天內送回甲，超期者按交貨規(guī)定扣罰貨款。
六、付款方式：現金預支付（500元訂金），其它每月月底進行結算一次。
以上協議在雙方同意下簽訂，如有違約按合同處理。
單號：_______
甲：_______
經手人：_______
電話：_______
傳真：_______
日期：___年___月___日
乙：_______
經手人：_______
電話：_______
傳真：_______
日期：___年___月___日
機械加工協議3
委托方：____________________(以下簡稱甲方)
加工方：____________________(以下簡稱乙方)
依據《_____________》的有關規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內容
本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為《稅工程施工質量驗收規(guī)范》(GB
-50205-_________)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量
0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
五、運輸方式：需方自提，運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金，____________________萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現場安裝時發(fā)現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在
12小時內到現場處理問題。
七、雙方責任甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前
2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的'半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后
12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算;市場價格下跌的，按照下
乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，_________年_______月________日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在
48小時內解決。
2、質量異議期限：甲方收到產品后如發(fā)現存在質量問題，應立即停止使用，并在
48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)
甲方：_______________________(蓋章)
乙方：_______________________
_______年_______月_______日
機械加工協議4
外協單位（以下簡稱甲方）：
加工單位（以下簡稱乙方）：
第一條：乙方加工事項，以甲方所交付的外協加工單為憑。
第二條：乙方須按照外協加工單（附圖）所列的各項規(guī)定，如加工圖紙說明、數量、交貨日期等確實履行，準時保質交貨。
第三條：乙方所交的'加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經甲方驗收后，始認為合格。
第四條：材料由甲方負責供應時，廢料率為零，由于乙方原因造成工件不合格時，乙方應賠付甲方材料費。
第五條：付款方式為每加工完一批工件，由甲方在工件交付時付乙方50%加工款，待甲方回款完成時交付乙方剩余50%（兩筆款項間隔不得超過6個月）。
第六條：驗收時由甲方派專職人員負責檢驗，產品檢驗不合格時由乙方負責重新加工（含材料）。
第七條：乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。
�。ㄒ唬┻^期5日內，每逾1天，按未交部分總價，每日處5%違約金。
�。ǘ├^續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。
第八條：乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。
第九條：乙方每月接受甲方外包質量管理檢查次數由甲方決定。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
代表人（簽字）：
代表人（簽字）：
_____年____月__日
_____年____月__日
機械加工協議5
合同編號：________________
合同簽訂地：________________
甲方(承攬方)：________________
法定代表人：________________，職務：________________
地址：________________
乙方(委托方)：________________
法定代表人：________________，職務：________________
地址：________________
鑒于：________________
乙方委托甲方加工如下機械設備：________________
合計金額(含稅)：￥________________元(大寫：人民幣________________元整，大小寫不一致的以大寫為準)
根據《________________》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經充分協商，在公平自愿、誠實信用的基礎上，達成如下協議，以資雙方共同遵守。
一、產品的質量標準及驗收方式、保修期限條款
1、產品質量按雙方約定的技術標準和技術條件執(zhí)行，機械設備生產完成后，由乙方在收到設備之日起日內按照約定的技術標準和技術條件進行驗收，甲方派員協助安裝調試，若乙方認為產品質量存在問題，必須在貨物驗收之日起日內以書面的形式提出，如超過此期限未提出異議，則視為甲方提供的產品完全符合乙方質量要求。
2、乙方確認的收貨人為，職務為號碼為：________________，收貨人驗收意見視為乙方的驗收意見。
3、甲方為設備提供但易損件除外)。
二、交貨時間及交貨方式、運輸費用的承擔
1、甲方應在_______年_______月_______日前向乙方交貨。
2、乙方指定，甲方須將貨物運輸至：
滅失的風險由甲方承擔;貨物交付給乙方之后，貨物毀損、滅失的風險由乙方承擔。
4、貨物運費由甲方承擔。
三、配件提供條款
甲方向乙方提供如下配件：____________________
四、定金及預付款條款
1、本合同簽訂后支付定金，若乙方未按合同的約定支付后續(xù)定做款或不履行合同約定的先付款后提貨義務，無權要求返還定金，合同履行完畢后，定金折抵定做款。
五、貨款的結算、支付方式
乙方向甲方支付款項，必須匯入下列甲方指定的`賬戶，非經甲方書面授權，乙方不能向任何單位或者個人支付款項：
開戶行：________________
賬戶名：________________
賬號：________________
甲方賬號發(fā)生更改的，應提前天書面通知乙方，因甲方遲延通知或未通知導致甲方未能及時收到貨款的，責任由甲方承擔。
六、違約責任
1、甲方的違約責任：甲方未能按期交付定做物機械設備，必須按逾期交貨部分的價款總額的日萬分之支付逾期交貨違約金。
2、乙方的違約責任：
(1)乙方延遲支付約定的款項，甲方有權延期交付定做物;
(2)如乙方未按合同約定的時間付款，每逾期一日，按日萬分之支付逾期付款違約金;
(3)乙方逾期個月不履行先付款后提貨的義務，甲方有權變賣定作物，變賣價款歸甲方所有;
(4)乙方支付定金后，超過個月不按約定支付約定的預付款，甲方有權單方解除合同并沒收定金;
(5)乙方應及時驗收并做書面的收貨確認，乙方遲延驗收或不做書面收貨確認的，每遲延一日應向甲方支付違約金人民幣________元(大寫：人民幣________元整，大小寫不一致的以大寫為準);遲延驗收或不做書面收貨確認時間超過____日視為乙方無理拒收，甲方有權解除本合同，將貨物另行處置，已收取的定金和貨款不予退回。，(抵押、轉移、變賣該機械設備，否則，乙方必須承擔相應的責任。
七、合同的變更和解除
合同的變更和解除依照《_____》的有關規(guī)定執(zhí)行。
八、其它事項
保修期間，乙方不得向除甲方之外的任何人購買零配件。
傳真、郵箱地址為雙方履行合同的聯絡方式，若有變動，必須另行通知，否則必須自行承擔責任。
甲方：________________乙方：________________
電話號碼：________________電話號碼：________________
傳真號：________________傳真號：________________
郵箱號碼：________________郵箱號碼：________________
本合同產生糾紛，由雙方協商解決，協商不成，由甲方所在地的人民法院管轄。
技術標準、技術條件、零配件清單、定做物機械設備交接單為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
本合同自雙方當事人或委托代理人簽字或加蓋公章之日起生效。
組織機構代碼證、開戶許可證、委托代理人的身份證復印件。
甲方(蓋章)：________________乙方(蓋章)：________________
委托代理人：________________委托代理人：________________
時間：________年________月________日時間：________年________月________日
機械加工協議6
承 攬 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定 作 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規(guī)格 單位 數量 備注
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元；(合同中無具體規(guī)定的，應當比照 有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的`
一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁；
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________
____年____月____
機械加工協議7
供方（全稱）：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
需方（全稱）：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
根據
一、品名、規(guī)格、數量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收方法及地點：
三、原材料來源及互利方法：
四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：
五、貨款結算時間及方法：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：
七、經濟責任：
八、其他：
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業(yè)務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按
十二、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本____份，送雙方業(yè)務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方：________________________
代表人：_____________________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：______________________
____年____月____日
機械加工協議8
甲方，_________________
乙方，_________________住址，_________________身份證號碼，_________________
因業(yè)務發(fā)展需要，甲方將位于廠區(qū)內的__________承包給乙方，為明確雙方權利義務，保證雙方的合法權益，經雙方協商一致，特訂立本協議
一、生產設備的提供
1.甲方為乙方提供廠房(車間)、設備及機器。
2.乙方必須愛護甲方所提供的生產設備，節(jié)約物料，不得故意損壞或浪費生產設備和物料，否則甲方有權要求乙方賠償并對其進行罰款。
二、承包保證金及返還方式雙方同意乙方在簽訂合同后繳納__________元給甲方作為保證金(押金)，合同期滿或者雙方協商解除本合同時，且在乙方已經清理完一切在本廠的債務、工人工資及交接手續(xù)后，甲方則將此押金不計息退還給乙方。若乙方違反本協議，則乙方無權要求返還。
三、加工價格，序號加工物名稱數量單價總額備注1234
四、工作時間，甲方許可乙方實施彈性工作制，但乙方所配的人力應以滿足生產進度為準，乙方不得因人事安排不足而影響生產進度，否則乙方必須賠償甲方因而造成的`一切損失。包括由此造成甲方對其客戶遲延交貨所要承擔的違約責任。
五、不良品的處理
六、乙方的權責
1、乙方不得聘請一些來歷不明、沒有真正有效證件的工人入廠，否則，一切后果由乙方負責。
2、乙方應為自己的工人以他們自己的名義購買工作醫(yī)療保險及社會保險，甲方與乙方及其乙方聘請的雇員不存在勞動關系，乙方及其工人在工作期間受傷或者死亡的，所有法律責任由乙方承擔。
3、乙方工人的報酬由乙方支付，于甲方無關。乙方應按時支付乙方工人的報酬。
4、乙方在生產過程中和其工人之間的一切事宜(包括工資、工傷等)均與甲方無關，如因這些問題導致甲方的利益受損，由乙方承擔賠償責任。
5、因乙方制作方式及工藝問題而導致產品做壞的，如需返工的，返工產生的加工費由乙方自行負責。如產品無法返工的，乙方必須向甲方全額賠償(包括客戶要求甲方賠償的金額)。此種事故在合同期內發(fā)生超過2次(含2次)，甲方有權解除本合同，并要求乙方賠償所有損失。
七、本協議在履行過程中發(fā)生爭議、應協商解決，協商不成可依法向人民法院起訴。
八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本合同自雙方簽字之日起生效。
本合同如有未盡事項，甲乙雙方可另行商儀簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
甲方，_________________乙方，_________________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
機械加工協議9
加工方：____________
合同編號：____________
委托方：________________
簽訂地點：____________
簽定時間：________年________月________日
一、機加工產品名稱、規(guī)格型號、數量、單價、金額、時間：
二、運輸方式及到達站(港)和費用負擔：由加工方提供原材料，加工后運至委托方施工現場，加工方承擔運輸費用。
三、損耗及計算方法：無。
四、包裝標準、包裝物的供應與回收：無。
五、驗收標準、方法及提出異議期限：按照鄭州市軌道交通2號線一期工程端墻盾構預埋鋼環(huán)施工設計圖驗收。
六、隨機備件、配件工具數量及供應辦法：無。
七、結算方式及期限：合同簽訂后支付50%，加工完驗收合格后支付50%。
八、違約責任:
委托方的'責任：
1、委托方及時提供端墻盾構預埋鋼環(huán)施工設計圖。
2、委托方按合同及時支付加工費。 加工方的責任：
1、加工方應在委托方規(guī)定時間內按照鄭州市軌道交通2號線一期工程端墻盾構預埋鋼環(huán)施工設計圖加工完。
2、加工方在機加工期間發(fā)生的安全責任及一切費用由加工方承擔。
3、加工方提供正規(guī)稅務發(fā)票。
九、解決合同糾紛的方式： 雙方可通過友好協商方式解決，如協商無效，可向委托方機構所在地邯鄲市復興區(qū)人民法院起訴提起仲裁或訴訟。
十、本合同一式叁份，委托方貳份，加工方壹份，經雙方代表簽字后生效。
十一、其它約定事項: 在本合同未盡事宜，由雙方共同協商后另行簽署補充或修改合同，補充或修改合同與本合同具有同等效力。
甲方：____________
乙方：____________
日期：____________
機械加工協議10
甲方：
乙方：
乙方為甲方加工零件一批。經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條：
加工成品質量要求：
1、甲方提供圖紙和質量要求。
2、乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條：
甲方提供圖紙共計：______份，由甲方于____年____月____日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方；甲方應當及時回復，提出修改意見。
第三條：
加工價款：______按核定價格計算共計：______元。（乙方附明細清單）
第四條：
驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規(guī)定的質量要求和圖紙為標準，數量以合同規(guī)定為標準。
第五條：
交貨的時間和地點：______年____月____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
第六條：
乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第七條：
結算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據以結帳。
第八條：
乙方的違約責任
1、乙方如未按合同規(guī)定的質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。
2、乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：_____元（大寫：_____）逾期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
3、乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值5０％的違約金。
第九條：
甲方的違約責任
1、甲方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
2、甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值5０％的違約金。
3、甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
4、甲方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的`規(guī)定，向乙方償付違約金。
第十條：
不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方因此造成的損失。
第十一條：
本合同發(fā)生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：（蓋章）
乙方：（蓋章）
代表人：
代表人：
地址：
地址：
電話：
電話：
開戶銀行：
開戶銀行：
帳號：
帳號：
______年____月____日
______年____月____日
機械加工協議11
甲方：
乙方：
乙方為甲方加工零件一批。經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守．。
一：甲方提供圖紙和質量要求。
二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
份，由甲方于_______年_______月_______日前送交乙方．乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方；甲方應當及時回復，提出修改意見。
按核定價格計算共計：元。（乙方附明細清單）。
本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規(guī)定的質量要求和圖紙為標準，數量以合同規(guī)定為標準。
年月日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行。由甲方自行提貨。元）．乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據以結帳。
一：乙方如未按合同規(guī)定的質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。
二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：元（大寫：期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三：乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值5０％的.違約金。
一：甲方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值5０％的違約金。
三：甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：（蓋章）。
乙方：（蓋章）。
代表人：
代表人：
地址：
地址：
電話：
電話：
開戶銀行：
開戶銀行：
帳號：
帳號：
機械加工協議12
定作方（乙方）：_____________________
承攬方（甲方）：_____________________
一、委托加工項目
1、委托加工產品：_____________________
2、數量：（以乙方下單為準）
_________款號，______件，單價________
_________款號，______件，單價：_______________
3、交貨期限：按甲方接單日起_____天內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
1、乙方提供材料，輔料，樣衣，圖紙，外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準
甲方嚴格按照乙方提出的質量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經乙方確認后封樣，該樣品由______保存。
四、甲方對質量負責的范圍及期限
1、材料、輔料質量的確認；
2、顏色、尺碼規(guī)格的`確認；
3、乙方允許甲方制作誤差率為_____%
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1、乙方提供機械款式、標志圖案等圖樣的技術資料；
2、甲方必須對乙方提供的機械款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在乙方訂單之外利用乙方提供的資料自行加工、銷售；
3、未經乙方許可，甲方不得留存機械樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
乙方以合同約定的交貨日期（按合同約定之質量標準），并派技術員跟單（檢查質量），其食宿由甲方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、甲方嚴格按照乙方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝；
2、于乙方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________；運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
經跟單員驗收確認后，當天交付貨款
九、結算方式：
1、在甲方交貨后，由甲方開具增值稅專用發(fā)票交給乙方。
2、乙方以銀行劃轉方式與甲方結算。甲方銀行帳戶為：
十、合同條款的變更本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。
甲方（簽字）：_____________乙方（簽字）：_____________
聯系電話：_________________聯系電話：__________________
____________年______月____日____________年______月____日
機械加工協議13
甲方：________________
乙方：________________
為進一步通過內部市場化降低成本，提高職工積極性、增強內部競爭力，從而全面提高公司管理水平，最終實現“雙星發(fā)展、個人發(fā)財”的目的，根據實際，現將機加工設備進行租賃管理，經甲乙雙方協商，簽訂設備租賃合同如下：
一、設備租賃價格及支付
1、乙方租賃甲方設備名稱，規(guī)格型號固定資產編號;價格___________元(大寫___________元)。
租賃期限_______________年，自_______________年_______________月_______________日開始至_______________年_______________月_______________日止。
每月每人付租賃費___________元(大寫：_____元)，從每月乙方總收入中扣除。
2、設備配件(含基本配件、標準件、電機維修費)在____________________元(含_________)以內的自行支付，在____________________元的按配件費的____________________元租賃人支付。____________________元以上的按配件費的____________________元租賃人支付。
二、乙方權利與義務
1、乙方租賃設備后，收入的增長主要來源于設備利用率的提高、工作效率的提高、創(chuàng)新降耗等方面。
2、公司與乙方的收入及費用當______月結算。
3、乙方自行選擇維修人員。費用在公司制訂的統一標準框架內自行協商(買斷三個______月內維修人工費用(不含配件費)公司負擔)，也可外請人員維修(請廠內人員可以憑雙方的維修合同廠內結帳，外請人員自行結算)。
4、配件費、低值易耗費用由乙方負擔，可從公司買，也可自行購買。自行購買后，按公司要求開具發(fā)票入帳報銷(建立專門臺帳)，_XX在總收入中扣除。
5、乙方社會勞動保險集體負擔部分，仍由公司負擔。夜班費、工齡工資按現行制度執(zhí)行。
6、公司優(yōu)先安排乙方生產任務。租賃人加工費比未租賃人床種價格高_______%。
7、乙方必須執(zhí)行公司內各項規(guī)章制度及參加公司內組織的各項活動。如競賽、比武、培訓、評比等。設備在使用過程中，必須按現行的設備管理制度，做好______日保工作，提高公司現場管理水平。
8、設備租賃后，因乙方原因不能上班、造成設備閑置或生產任務急時，車間有權調整人員操作設備。期間所發(fā)生的費用由操作人負擔。
9、乙方在公司的指導下，必須建好一本臺帳(每臺設備發(fā)生的維修費用、用電量及質量索賠等均在臺帳中明細)、管好一張“明白牌”(在每臺設備上公示該設備的購買價格、還款、當______月收入的標識牌)
10、公司設備賣斷時，租賃人享有優(yōu)先買斷權。
三、租賃后的運作方式：
1、車間行使對設備租賃個人的管理權。XXX從車間的生產組織安排，質量、現場、勞動紀律等按現行制度考核。
2、特殊設備工作量不足，可申請并經公司批準后可對外加工，公司收取一定的管理費用。
3、乙方產品收入按競標方式進行，生產考核按合同執(zhí)行。產品加工價格隨市場價格浮動(半______年浮動一次)。為保障職工利益，杜絕內部惡性競標，公司制訂競標產品的`最高價格與最低價格(最高與最低價格差額為________________%)。
4、車間根據生產的緩急，可根據標底價格直接進行安排，乙方不得拒絕，同時要簽訂合同，按合同要求完成任務。
5、乙方加工零件時用的_________以上鉆頭、量具仍按現行的公司制度進行借用、考核。自己購買或外出借用的刀具進廠后辦理登記手續(xù)，使用后可登記出廠。
6、工裝的制作、車間公用設施費用由車間負擔。電風扇由車間提供使用，乙方負擔電費。
7、乙方必須嚴格執(zhí)行公司作息制度，加班時同車間需三人以上方可進行。未經車間安排，嚴禁私自使用他人設備或拆卸其他設備部件。
8、質量及供貨期按內部合同或公司要求和制度執(zhí)行。
四、違約責任：
1、租賃期內，必須保持設備現有功能完好。因操作或保養(yǎng)不當造成設備事故或損失由租賃人全額承擔;
2、租賃合同到期后，由公司組織有關人員進行驗收。存在的明顯故障維修費用，由租賃人全額承擔。
3、租賃合同未到期，未經批準租賃人要終止合同，按剩余租賃期租費的對公司支付____________________元違約賠償金。
4、因公司統一安排崗位變動，租賃合同自然終止。
5、租賃合同期內被開除、除名等離廠人員應按剩余租賃期租費的多少支付給公司____________________元違約金。
五、其他約定事項：
六、本合同一式兩份，雙方簽字有效。未盡事項由雙方協商解決。
甲方：________________
乙方：________________
______年______月______日
機械加工協議14
甲方：
乙方：
乙方為甲方加工零件一批。
經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守：
第一條：加工成品質量要求：
一：甲方提供圖紙和質量要求。
二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條：甲方提供圖紙共計：
份，由甲方于年月日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方；甲方應當及時回復，提出修改意見。
第三條：加工價款：
按核定價格計算共計：元。（乙方附明細清單）
第四條：驗收標準和方法：
本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規(guī)定的質量要求和圖紙為標準，數量以合同規(guī)定為標準。
第五條：交貨的時間和地點：
年月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
第六條：
乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款；甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第七條：結算方式及期限：
甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據以結帳。
第八條：乙方的違約責任
一：乙方如未按合同規(guī)定的質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。
二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：元（大寫：期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金）。
三：乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條：甲方的違約責任
一：甲方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三：甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的`損失。
四：甲方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金。
第十條：不可抗力：
在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償
第十一條：
本合同發(fā)生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）
代表人：代表人：
地址：地址：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
年月日
機械加工協議15
甲方(委托方)：
乙方(制作方)：
甲、乙雙方經友好協商，現就甲方委托乙方加工制作、裝配架空乘人裝置及相關設備，達成如下協議：
甲方提供架空乘人裝置及相關設備產品零部件圖紙、裝配工藝等技術資料，乙方按照甲方技術資料進行產品零部件的加工、裝配，甲方委派專職技術、質檢、倉管、物流、采購等相關人員進駐乙方現場，按照技術文件進行檢驗、驗收。
乙方自行安排加工、裝配場地，承擔零部件加工費用，并免費提供辦公室，作為甲方的現場生產協調、質檢及發(fā)貨人員的辦公場所。
1、甲方自行采購的原材料、外購件及配套件，需按乙方的車間人員的要求集中堆放，其質量問題由甲方負責，如影響乙方裝配，則應補償有關人工費用。
2、乙方免費提供一定一跨車間作為甲方的成品倉儲。
3、委托加工期間，乙方作為定點加工單位，需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程，保質保量的完成甲方所委托的各項產品的加工制作�，F場的所有物料(含原材料、外購件及生產工具等)均由甲方采購，但乙方需根據甲方所提供的《生產計劃表》提供相應的《材料需求計劃》，以供甲方提前進行生產所需物資的準備工作。
4、甲方所委派的`質檢人員，作為甲方的授權代表，對乙方所加工制作的所有產品擁有否決權，不達標及不合格產品均不得驗收入庫。
5、甲方委托加工的所有產品的單項價格另行以雙方互簽的《委托加工件價格明細表》為準。
6、結算：《委托加工件價格明細表》內所定的產品單價為含稅價，結算時乙方需向甲方開具17%的增值稅發(fā)票，付款方式采用滾動付款，雙方協商付款進度。
7、違約責任：按《合同法》規(guī)定。
1、本委托加工協議，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，雙方各持一份。
2、未盡事宜，雙方另行協商解決。
3、本協議生效后，雙方原簽訂的車間及辦公室租賃合同，中止執(zhí)行。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
日期：
【機械加工協議】相關文章：
機械加工協議10-04
機械加工合同【精選】05-22
機械加工合同07-17
機械加工合同06-27
機械加工合同(經典)07-30
機械加工合同[精選]07-29
【精選】機械加工合同07-31
(精選)機械加工合同07-17
機械加工協議范本12-26
機械加工協議(優(yōu)選)07-17